Решение по делу № 2-3281/2019 от 18.09.2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 сентября 2019 года                                 город Астрахань

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи                 Д.В. Широковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарём            А.И. Маймаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-3281/19 по исковому заявлению Абуева К.М. к акционерному обществу «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец Абуев К.М. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» о защите прав потребителя, указав, что <дата обезличена> между сторонами по делу заключён договор подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> к сети газораспределения в срок до <дата обезличена>. Однако, до настоящего времени ответчиком условия договора в полном объеме не выполнены, в связи с чем просил суд обязать акционерное общество «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» осуществить подключение (технологическое присоединение) дополнительного литера – индивидуального жилого дома с учётом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа) 5,0 м3/час, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения, произвести пуск газа. Взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в размере 6 834,49 рублей, исходя из расчёта 0,014х10%х11459,58х426. предоставив соответствующий расчёт.

В ходе судебного разбирательства исковые требования изменены. В окончательном варианте просил суд обязать акционерное общество «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» осуществить подключение (технологическое присоединение) дополнительного литера – индивидуального жилого дома с учётом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа) 5,0 м3/час, расположенного по адресу: <адрес> к сети газораспределения, произвести пуск газа, взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» неустойку в размере 430,36 рублей по договору за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, из расчёта 0,014х7,25%х11459,58х37.

Одновременно истец просил суд взыскать судебные расходы вызванные оплатой услуг представителя в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца Абуева К.М., действующая на основании доверенности Коротова А.С., исковые требования с учётом заявления об изменении иска, поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

Ответчик акционерное общество «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» в судебном заседании не присутствовал. Судом извещены надлежащим образом, заблаговременно. Кроме того, информация о рассмотрении дела своевременно размещена на официальном сайте суда и свободна в доступе. Заявлений и ходатайств об отложении дела в суд не поступало. Доказательств уважительности причин неявки в суд в материалах дела не имеется. Суду представлены возражения на иск.

Руководствуясь положениями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (часть 1 ст. 420 ГК РФ).

Положениями ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусмотрена свобода граждан в заключении договора. Указано, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Судом установлено и не оспорено в ходе судебного разбирательства, что Абуев К.М. является собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома по адресу: <адрес>.

Между Абуевым К.М. и АО «Газпром газораспределение», в лице ОАО «Астраханьгазсервис» <дата обезличена> заключён договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства по адресу: <адрес> к сети газораспределения (договор о подключении) <№>, согласно условиям которого (п.2.1) исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) дополнительного литера - индивидуального жилого дома с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа) 5,0 м /час. к сети газораспределения.

При этом, исполнитель обязался осуществить следующие мероприятия по подключению (технологическому присоединению) Объекта капитального строительства: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка Заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (п.3.2.1). После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения в течение 5 рабочих дней направить Заявителю информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) и осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, предусмотренных настоящим Договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее срока осуществления мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения (дня подключения), установленного п.5.1 настоящего договора. (п.п. 3.2.2-3.2.3), а так же проверить выполнение Заявителем Технических условий в срок непозднее, чем за 14 дней до дня подключения и составить Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п.3.2.4).

Пунктом 3.4.5 заключённого сторонами договора предусмотрена обязанность заявителя уведомить исполнителя о выполнении Технических условий, направив уведомление в адрес исполнителя не позднее 20 дней до дня подключения.

В соответствии с п.3.2.5 заключённого договора, исполнитель обязался осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного Договором дня подключения, но не ранее подписания Акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), указанного в подпункте 3.2.4 настоящего Договора.

Договором (п.5.1) определён срок исполнения работ: не свыше одного года.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а так же неустойка при нарушении сроков исполнения обязательств по договору, рассчитанная как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы за каждый день просрочки.

Договор подписан сторонами. Доказательств оспаривания условий договора в установленном законом порядке суду не представлено.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Исходя из условий договора, принимая во внимание их буквальное значение путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом, суд приходит к выводу, что указанные отношения регулируются нормами Гражданского кодекса РФ и Закона о защите прав потребителей.

Частью 1 статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Из представленных суду доказательств следует, что Абуев К.М. свои обязательства по оплате договора (п.4.1,4.2) выполнил в полном объеме, оплатив 11 459,58 рублей.

Уведомление о выполнении технических условий от Абуева К.М. поступило в адрес акционерного общества «Газпром газораспределение» <дата обезличена>.

Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами заключённого договора <дата обезличена>, что следует из представленной ответчиком копии акта.

После подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), в этот же день (<дата обезличена>) в соответствии с п. 3.2.5 условий заключённого <дата обезличена> договора, составлен акт о подключении (технологическом присоединении).

Акт подписан сторонами договора. Сведения о наличии претензий со стороны Абуева К.М. о подключении (технологическом присоединении) в акте отсутствуют

Акционерным обществом «Астраханьгазсервис» 21.0-8.2019 сеть газопотребления введена в эксплуатацию, что следует из представленной суду ответчиком копии акта ввода в эксплуатацию, датированной <дата обезличена>.

Таким образом, из представленных суду доказательств следует, что условия заключенного <дата обезличена> между Абуевым К.М. и акционерным обществом «Газпром газораспределение» (в лице открытого акционерного общества Астраханьгазсервис») договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения выполнены сторонами договора в полном объеме и в предусмотренные условиями договора сроки, что является основанием для отказа в удовлетворении иска в полном объеме.

При этом, вопреки заявленным исковым требованиям, обязанность акционерного общества «Газпром газораспределение» произвести пуск газа условиями договора <№> от <дата обезличена> не предусмотрена, что следует из п. 2.1 договора.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Абуева К.М. к акционерному обществу «Газпром газораспределение» в лице открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» о защите прав потребителя, оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Астраханского областного суда в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено <дата обезличена>.

Судья                                    Д.В. Широкова