Решение по делу № 2-1762/2024 от 16.01.2024

Дело №

22RS0№-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 июня 2024 года

Центральный районный суд .... в составе:

председательствующего Овсянниковой М.Ю.

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 (паспорт <данные изъяты>), ФИО3 (паспорт <данные изъяты> ФИО4 (паспорт <данные изъяты>) к ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты> о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО4, ФИО3 обратились в суд с иском, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор № по условиям которого ответчик обязан был в срок до ДД.ММ.ГГГГ подключить (технологически присоединить) газоиспользующее оборудование к сети газораспределения до границы земельного участка по адресу проживания истцов. Истцы проживают по месту регистрации в ...., являются собственниками доли дома и земельного участка по ...., права которых нарушены ответчиком по причине неисполнения им условий договора в отсутствие к этому законных оснований. Ответчик в срок до настоящего времени не исполнил условия договора о подключении домовладения истцов к внешней сети газопровода с улицы, расположенной на земельном участке по адресу: ..... ДД.ММ.ГГГГ обратились к ответчику с претензией об исполнении им договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако претензия истцов ответчиком не исполнена. Из чего следует, что ответчик своим бездействием причинил истцам моральный вред, который они оценивают в размере по <данные изъяты> каждому. Действиями ответчика нарушены права и законные интересы истцов по газификации домовладения в срок, обусловленный договором в целях создания для истцов благоприятной среды комфортного проживания по месту жительства в периоды межсезонья и зимы. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» ФИО2 направлено заявление о приобретение газового оборудования за счет средств соцзащиты, его установке в границах земельного участка истцов. Ответчики ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО2 дополнительное соглашение № к договору, указав в п.2 срок выполнения работ по договору ДД.ММ.ГГГГ. Истцу, его представителю в ходе судебного заседания в мае 2024 года от представителя ответчика стало известно, что п. 2 дополнительного соглашения № к договору содержит перенос срока пуска газа с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, а не срок установки газового оборудования в половине дома истца как это понимали истец, его представитель. Таким образом, п. 2 дополнительного соглашения № к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №Д от ДД.ММ.ГГГГ недействителен согласно ч.1 ст. 178 ГК РФ.

На основании изложенного с учетом уточнения истцы просят признать п. 2 дополнительных соглашений № к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ООО «Газпром газораспределение Барнаул», «Газпром газификация» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 и подписанных представителем истца по доверенности, недействительным, признать п. 2 дополнительного соглашения № к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения №Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром газораспределение Барнаул», «Газпром газификация» с ФИО2 и подписанного ФИО2 недействительным, обязать ООО «Газпром газораспределение Барнаул» с даты принятия судом решении осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к домовладению, расположенному на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, принадлежащем истцам, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> по адресу: Российская Федерация, ...., без взимания платы, взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в пользу ФИО2, ФИО3, ФИО4 по <данные изъяты> каждому в счет компенсации морального вреда, по 12 500 руб. в виде штрафа, судебную неустойку в размере по 3 000 руб. каждому за каждый день просрочки исполнения решения суда с даты принятия судом решения по дату фактического исполнения решения суда о пуске газа в домовладение по адресу: .....

В судебном заседании представитель истцов ФИО10 на уточненных исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в уточненном иске. Дополнительно пояснил, что дом по .... двухквартирный, вторая половина дома принадлежит ФИО7 Решением Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ по делу № удовлетворены частично исковые требования ФИО7 к ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Газпром газификация» о защите прав потребителя. С учетом определения Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром газораспределение Барнаул» предоставлена отсрочка исполнения решения Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ в части требований о возложении обязанности осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО7 по адресу: ...., р....., с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка по адресу: ...., р....., без взимания платы до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Тем самым, подписанные истцом дополнительные соглашения нарушают права ФИО7, т.к. срок проведения работ увеличится до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика ФИО8 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменного отзыва. Указала, что вблизи от домовладения истца сети газораспределения отсутствуют, и подключить домовладение истца путем строительства только подводящего газопровода до границ земельного участка не представляется возможным. Для подключения домовладения истца необходимо строительство объекта сети газораспределения протяженностью <данные изъяты> (по ...., проездам Донской и Кубанский) с точкой подключения от газопровода высокого давления <данные изъяты> с необходимостью прокладки газопровода высокого и низкого давления, установки ГРП, прокладки газопроводов-вводов до границ земельных участков, с перспективой подключения <данные изъяты> домовладений. В настоящее время проектные работы распределительного газопровода выполнены. Документация ДД.ММ.ГГГГ передана подрядной организации ООО «ПСК-М1» для строительства. Согласно представленного ООО «ПСК-М1» графика производства работ завершение строительства сети газораспределения планируется до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Газпром газораспределение Барнаул» подготовлен проект дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору, в п.2 которого указан срок выполнения по договору ДД.ММ.ГГГГ, что не превышает половины первоначального срока по договору. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от истца ФИО2 поступило заявление о внесении изменений в дополнительное соглашение к договору, в том числе в п.2. С учетом положений п.47 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «Газпром газораспределение Барнаул» подготовлен новый проект дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору и направлен заявителю с сопроводительным письмом. П.2 в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору оставлен без изменения, а в сопроводительном письме заявителю разъяснено, что срок в дополнительном соглашении определен согласно п. 58 Правил и не превышает половину срока по договору. В обоих вариант дополнительного соглашения к договору в п.2 однозначно указано, что это срок выполнения по договору. И оба варианта дополнительного соглашения со стороны заявителя подписаны. При этом дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ подписано представителем заявителя по доверенности, который оказывает платные юридические услуги по представлению интересов в суде, в том числе ФИО2 Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ подписано самим заявителем без замечаний и после разъяснения ООО «Газпром газораспределение Барнаул» нормативных оснований установления нового срока. С учетом изложенного основания для признания недействительным п.2 дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ к договору отсутствуют. А поскольку в дополнительных соглашениях срок выполнения по договору установлен ДД.ММ.ГГГГ, который еще не наступил, основания для удовлетворения исковых требований не имеется.

Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежаще.

В соответствие со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав пояснения явившихся участников, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключен договор №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п.1.1 данного Договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети.

Место объекта газификации – жилой дом по ...., р......

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догоазификации (п.2 договора).

В силу п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа – ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 4 договора исполнитель обязан осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий).

П. 11 договора предусмотрено, что плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования и (или) постановку прибора учета.

Размер платы за подключение составляет <данные изъяты>

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: <данные изъяты>, что составляет <данные изъяты>., в том числе НДС <данные изъяты>., вносится в течение <данные изъяты> рабочих дней со дня заключения договора о подключении; <данные изъяты> платы, что составляет <данные изъяты>., в том числе НДС <данные изъяты>. вносится в течение <данные изъяты> рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) (п.13 договора).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключено дополнительное соглашение № в рамках договора №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазицикафии от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.1 дополнительного соглашения №, пункты <данные изъяты> договора изложить в следующей редакции:

П.12 размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением Управления ФИО5 края по государственному регулированию цен и тарифов от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии со стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа и калькуляцией № стоимости строительно-монтажных работ на прокладку газопровода и монтажу газового оборудования внутри границ земельных участков заявителей на <данные изъяты>, утвержденный ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и составляет <данные изъяты> том числе НДС <данные изъяты>., в стоимость работ входит:

- стоимость договора о подключении (технологическом присоединении) составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты>

- стоимость проектных работ внутри границ земельного участка составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты>

- стоимость строительно-монтажных работ внутри границ земельного участка согласно Приложению № к договору составляет <данные изъяты>

- стоимость газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа составляет <данные изъяты>., в том числе НДС <данные изъяты>

- стоимость иных видов работ, согласно Приложению № к договору составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты> <данные изъяты>

П. 13 Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке

<данные изъяты> платы, что составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты>., вносится в течении <данные изъяты> рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

- <данные изъяты> процентов платы, что составляет <данные изъяты>., в том числе НДС <данные изъяты> вносится в течении <данные изъяты> рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п.2 дополнительного соглашения № срок выполнения по договору ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» заключено дополнительное соглашение № в рамках договора №Д о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазицикафии от ДД.ММ.ГГГГ. Заключено в двух экземплярах, один экземпляр подписан ФИО2, второй экземпляр подписан представителем ФИО2 – ФИО10

В соответствии с п.1 дополнительного соглашения №, пункты 12 и 13 договора изложить в следующей редакции:

П.12 размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением Управления ФИО5 края по государственному регулированию цен и тарифов от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии со стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа и калькуляцией № стоимости строительно-монтажных работ на прокладку газопровода и монтажу газового оборудования внутри границ земельных участков заявителей на 2024 год, утвержденный ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и составляет <данные изъяты> том числе НДС <данные изъяты>., в стоимость работ входит:

- стоимость договора о подключении (технологическом присоединении) составляет <данные изъяты>

- стоимость проектных работ внутри границ земельного участка составляет <данные изъяты>

- стоимость строительно-монтажных работ внутри границ земельного участка согласно Приложению № к договору составляет <данные изъяты>.;

- стоимость газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты>

- стоимость иных видов работ, согласно Приложению № к договору составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты>

П. 13 Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке

- <данные изъяты> процентов платы, что составляет <данные изъяты>., в том числе НДС <данные изъяты>., вносится в течении <данные изъяты> рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

<данные изъяты> процентов платы, что составляет <данные изъяты> в том числе НДС <данные изъяты> вносится в течении <данные изъяты> рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п.2 дополнительного соглашения № срок выполнения по договору ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцами ФИО2, ФИО4, ФИО3 в адрес ответчика ООО «Газпром газораспределение Барнаул» направлена претензия об исполнении договора.

В ответ на претензию ООО «Газпром газораспределение Барнаул» сообщило, что для подключения домовладения истца необходимо строительство объекта сети газораспределения протяженностью <данные изъяты>по ...., проездам Донской и Кубанский) с точкой подключения от газопровода высокого давления <данные изъяты> с необходимостью прокладки газопровода высокого и низкого давления, установки ГРП, прокладки газопроводов-вводов до границ земельных участков, с перспективой подключения 24 домовладений. В настоящее время проектные работы распределительного газопровода выполнены. Документация ДД.ММ.ГГГГ передана подрядной организации ООО «ПСК-М1» для строительства. Строительство будет начато в кратчайшие сроки после наступления благоприятных погодных условий, позволяющих выполнить их в полном объеме и надлежащем качестве.

Согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

Согласно ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее также Правила подключения от ДД.ММ.ГГГГ №).

Согласно п. 5 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно п. 2 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

В соответствии с требованием п. 121 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции, действовавшей на день заключения договора о технологическом присоединении) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству газораспределительных систем. Срок осуществления мероприятий не может выходить за пределы 2022 года за исключением случаем, когда для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, газораспределительные сети в которых будут проложены после ДД.ММ.ГГГГ.

Абзац второй п.121 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ №, ограничивающий во времени осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации до конца 2022 года, утратил силу с ДД.ММ.ГГГГ в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2187.

Пунктом 123 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

С ДД.ММ.ГГГГ пункт 123 Правил изложен в новой редакции, согласно которой в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

В случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя, основания превышения сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определены в пункте 122 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ №.

При заключении с истцом договора №Д от ДД.ММ.ГГГГ действовала Государственная Программа ФИО5 края «Обеспечение населения ФИО5 края жилищно-коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства ФИО5 края от ДД.ММ.ГГГГ №, включающая Подпрограмму 3 «Газификация ФИО5 края».

ФИО1 края №-рг от ДД.ММ.ГГГГ утвержден сводный план-график догазификации, включенный в указанную Государственную программу ФИО5 края «Обеспечение населения ФИО5 края жилищно-коммунальными услугами». Данным сводным планом-графиком предусмотрено окончание строительства и (или) реконструкция газораспределительной сети в .... ФИО5 края в ноябре 2022 года.

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства ФИО5 края от ДД.ММ.ГГГГ № в Приложение № (пункт 37) вышеуказанной Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ФИО5 края, срок проведения мероприятий по строительству указанного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления до жилых домов в ....» <данные изъяты>

Учитывая, что в ...., где располагается домовладение истца, проложены газораспределительные сети, и ответчиком не представлено доказательств того, что для подключения домовладения истцов требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 Правил подключения №, суд приходит к выводу, что ООО «Газпром газораспределение Барнаул» обязано было предпринять все необходимые меры и в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспрделения.

Таким образом, действия ООО «Газпром газораспределение Барнаул», выразившиеся в нарушении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта к сетям газораспределения, не соответствуют договору и пунктам 121-123 правил №.

Вместе с тем дополнительными соглашениями (п.2) к договору от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ срок исполнения по договору установлен ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно положениям части 1 статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

Следует учитывать, что заблуждение должно иметь место на момент совершения сделки.

По смыслу названной правовой нормы, в связи с несоответствием волеизъявления действительной воле стороны может быть признана недействительной сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение. Под заблуждением понимается неверное представление лица о каких-либо обстоятельствах.

Заключенным между сторонами договором и Правилами подключения от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено, что исполнителем в рамках догазификации без взимания платы с заявителя осуществляются мероприятия до границ земельного участка заявителя. Выполнение мероприятий в границах земельного участка отнесено к обязательствам заявителя и осуществляется за его счет.

Пунктом 12 Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено, что заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.

    Согласно п.58(1) Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № в случае поступления в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил обращения заявителя менее чем за 60 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренного договором о подключении, исполнитель продлевает срок технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении.

    Поскольку заявление от ФИО2 о прокладке газопровода внутри земельного участка поступило после истечения срока договора, а для выполнения таких работ требуется время, ответчиком обоснованно в соответствии с вышеприведенными положениями Правил подключения от ДД.ММ.ГГГГ № срок выполнения мероприятий по договору продлен на предельно допустимый.

    Доводы истцов о заблуждении при подписании дополнительных соглашений суд не принимает, поскольку из текста дополнительных соглашений очевидно усматривается выполнение работ, ранее не предусматривавшихся договором, в связи с чем истец и его представитель не могли не понимать, что для проведения дополнительных работ потребуется какое-то время. Кроме того, суд учитывает, что дополнительное соглашение подписывалось стороной истца неоднократно, в том числе уже после того, как о несогласии с ним заявлялось при рассмотрении настоящего дела.

Таким образом, обстоятельств, свидетельствующих о том, что оспариваемая истцом ФИО2 сделка совершена им под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение относительно ее природы, судом по делу не установлено.

С учетом изложенного, основания для признания недействительным п.2 дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ к договору отсутствуют.

Поскольку общий срок выполнения работ по договору с учетом дополнительных соглашений ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время не наступил, у суда отсутствуют основания для возложения на ответчика обязанности по выполнению работ по договору.

Заявленная истцом ко взысканию судебная неустойка в соответствии со ст.308.3 ГК РФ может взыскиваться только в случае понуждения ответчика к исполнению обязательства в натуре. Поскольку оснований для удовлетворения требований истца о понуждении ответчика к исполнению договора суд не находит, судебная неустойка не подлежит взысканию.

Довод представителя истцов о том, что подписанные истцом дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ нарушают права ФИО7, т.к. срок проведения работ увеличится до ДД.ММ.ГГГГ, подлежит отклонению. Несмотря на то, что домостроения ФИО11 и ФИО7 фактически составляют единое целое, между ними и ответчиком заключены самостоятельные договоры, в связи с чем исполнение одного договора не обусловлено исполнением другого. Обязательства ответчика перед ФИО2 носят самостоятельный характер и подлежат исполнению вне зависимости от исполнения обязательств перед ФИО7

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статья 1101 ГК РФ предусматривает, что размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчиком нарушены права ФИО2 как потребителя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нарушением срока исполнения договора, постольку причинение истцу морального вреда презюмируется. Суд учитывает характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, характер нравственных страданий истца, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца ФИО2 <данные изъяты>

Договор №Д от ДД.ММ.ГГГГ заключен только с ФИО2 Договорных отношений с ФИО3 и ФИО4 у ООО «Газпром газораспределение Барнаул» не имеется, в связи с чем у суда отсутствуют основания считать их потребителями в данном случае и компенсировать им моральный вред.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу разъяснения, содержащегося в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Судом установлено, что ответчиком требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, в связи с чем в пользу истца ФИО2 подлежит взысканию штраф.

Размер штрафа составляет <данные изъяты>

Оснований для снижения штрафа по ст.333 ГК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ суд, взыскивает с ответчика госпошлину в доход бюджета муниципального образования городской округ - .... в размере <данные изъяты>

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 (паспорт <данные изъяты>) удовлетворить в части.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты> в пользу ФИО2 (паспорт <данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> штраф в размере <данные изъяты>

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исковые требования ФИО3 (паспорт <данные изъяты>), ФИО4 (паспорт <данные изъяты> оставить без удовлетворения.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН <данные изъяты> в бюджет муниципального образования городского округа – .... ФИО5 края государственную пошлину в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение одного месяца после составления решения в окончательной форме.

Судья М.Ю.Овсянникова