Решение по делу № 2-118/2023 от 30.06.2023

УИД 58RS0002-01-2023-000216-44

№ 2-118/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Спасск

Пензенской области 15 августа 2023 года

Спасский районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Ивашкиной Ю.А.,

с участием представителя истца ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» - Изборского А.Н., действующего на основании доверенности №Д/22-368 от 17.08.2022 года,

при секретаре судебного заседания Юдашкиной Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» к Горячкину Евгению Вячеславовичу о взыскании задолженности по договору технологического присоединения,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» обратился в суд с исковым заявлением к Горячкину Евгению Вячеславовичу о взыскании задолженности по договору технологического присоединения, мотивируя тем, что между ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (истцом – далее Сетевая организация) и Горячкиным Евгением Вячеславовичем (ответчиком) был заключен договор №2240-002375 от 20 апреля 2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электрооборудования ВРУ-0,38кВ рыбацкого домика (строящегося), который будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Участок находится примерно в 1980 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Спасский район на сумму 111979 рублей 08 копеек в т.ч. НДС (20%) 18663 рубля 18 копеек. В соответствии с условиями заключенного договора (пункт 2.3.5) заявитель взял на себя обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение. Согласно п.3.3 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течении 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Сетевая организация (в лице филиала «Пензаэнерго») выполнила обязательства по договору, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (Горячкина Е.В.), 0 чем свидетельствуют акт об осуществлении технологического присоединения подписанный обеими сторонами 20 апреля 2023 года №ПЭ00000000000000697. Однако, взятые на себя обязательства по оплате услуг ПАО «МРСК Волги» со стороны заявителя надлежащим образом не исполняются. Заявителем произведена оплата в размере 16796 рублей 86 копеек, в т.ч. НДС (20%) 2799 рублей 48 копеек. (ПП№896360 от 05 мая 2022 года). По состоянию на 12 мая 2023 год заявителем не произведена оплата следующих платежей:

- 30% платы за технологическое присоединение на 19 июня 2022 год со дня заключения договора в сумме 33593 рубля 72 копейки, в т.ч. НДС (20%) 5598 рублей 95 копеек;

- 45% платы за технологическое присоединение на 05 мая 2023 год со дня фактического присоединения в сумме 50398 рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (20%) 8398 рублей 43 копеек;

- 10% платы за технологическое присоединение на 05 мая 2023 год со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения в сумме 11197 рублей 91 копеек, в т.ч. НДС (20%) 1866 рублей 31 копеек.

Общая сумма задолженности составила 95182 рубля 22 копейки, в т.ч. НДС (20%) 15863 рубля 70 копеек. Заявителю была направлена претензия №МР6/124/31/ДС/294 (ПЭ0006750)от 12 мая 2023 года об оплате задолженности и неустойки по договору. Ответа на претензию получено не было. На основании п. 5.5 договора при нарушении договорных обязательств заявитель обязан уплатить сетевой организации неустойку, равную 0,25 процента за каждый день просрочки. Размер неустойки за нарушение сроков оплаты на 13 июня 2023 года, подлежащий уплате со стороны Горячкина Е.В. в соответствии с пунктом 5.5 договора составляет 10918 рублей 05 копеек. На момент подачи искового заявления обязательства по оплате задолженности и неустойки не исполнено. Ссылаясь на действующее законодательство и вышеизложенное истец просит суд:

Взыскать с Горячкина Е.В. в пользу ПАО «Россети Волга» задолженность по договору №2240-002375 в сумме 95182 рубля 22 копейки и неустойку за нарушение сроков оплаты, рассчитанную за период с 06.05.2023 по 13.06.2023 в размере 10918 рублей 05 копеек. Взыскать с Горячкина Евгения Вячеславовича в пользу ПАО «Россети Волга» неустойку за нарушение сроков оплаты, рассчитанную за период с 14.06.2023 год по день фактического исполнения обязательств. Взыскать с Горячкина Евгения Вячеславовича в пользу ПАО «Росссети Волга» расходы по уплате государственной пошлины.

Представитель истца Изборский А.Н. извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ранее в судебном заседании просил рассмотреть дело в его отсутствие, исковые требования поддержал в полном объёме по основаниям, указанным в исковом заявлении и просил их удовлетворить, не возражал на вынесение заочного решения, порядок рассмотрения дела в заочном производстве представителю истца - известен.

Ответчик Горячкин Е.В., в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался судебной повесткой, направлявшейся ему заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу регистрации: <адрес> Сведений о причинах неявки суду и возражений по иску не представил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, об отложении дела ходатайств не заявлял, правом на участие в деле представителя не воспользовался.

Кроме этого лица, участвующие в деле, заблаговременно извещены путем публичного размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на официальном сайте Спасского районного суда Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://bednodemyanovsky.pnz.sudrf.ru.

На основании статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в тексте - ГК РФ), граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права своей волей и в своем интересе.

По смыслу статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее в тексте - ГПК РФ) личное участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью лиц, участвующих в деле.

Учитывая, что истец не менял предмет или основания иска, размер ранее заявленных исковых требований не увеличивал, в соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия истца, судом определено о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между истцом (сетевая организация) и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 20.04.2022 №2240-002375. Предметом договора является обязанность сетевой организации осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя «ВРУ-0,38кВ рыбацкого домика (строящегося) (заявка №ЛК4416002/ПЭ000002447 от 13.04.2022 г.), (который будет располагаться) на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Участок находится примерно в 1980м по направлению на восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Пензенская область. Спасский район. Точка присоединения – вновь построенная ВЛ (КЛ)-0,4кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ, подключенной от вновь построенной отпаечной ВЛ (КЛ)-10кВ от ВЛ-10кВ №13 «Абашево» ПС-110/35/10кВ «Беднодемьяновск», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 30 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств 0 кВт, а также обязанность заявителя оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п.1 пп.1.1., 1.2.,1.3, 1.4. договора). Согласно п.1 пп.1.4.договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, которые в соответствии с п.1 пп. 1.5. договора являются неотъемлемой его частью и приведены в приложении №1. Срок действия технических условий (далее ТУ) составляет 2 года со дня заключения договора.

Перечень обязательств истца и ответчика указан в п.2 п.п.2.1-2.4 договора, а также в ТУ, содержащих перечень мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра, осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности, подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п. 2 пп.2.1.1-2.3.6. договора).

В соответствии с п.3 (пп. 3.1., 3.2.) договора общий размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Управления по регулированию тарифов и энергоснабжению Пензенской области от 30.12.2021г. № 143 и составляет 93315,90 рублей, без НДС. Стоимость услуг по технологическому присоединению составляет 111979 рублей 08 копеек, в том числе НДС 20 % 18663,18 рублей.

Согласно п.3 (пп 3.3) договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течении 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на техническое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Согласно п.5 (пп.5.5.) договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки уплаты.

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия от 12.05.2023 № МР6/124/31/ДС/294 с требованием произвести оплату задолженности по договору и перечислить сумму неустойки за нарушение срока оплаты осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором. (л.д.20-22). Названная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в районный суд с соответствующим иском.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, в том числе основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии, установлены Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», в силу пункта 1 статьи 26 которого технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным.

В пунктах 6, 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861) указано, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Существенными условиями договора на технологическое присоединение является: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; размер, порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (пункт 16 Правил № 861).

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, поэтому к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации). Положениями пункта 18 Правил №861 установлен перечень мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 19 Правил №861 по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.

В силу пункта 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения), документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электро сетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

В соответствии с п. 8 Правил № 861 для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8.1 настоящих Правил.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Согласно пункту 3 статьи 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка). Подписывая спорный договор, ответчик выразил свою волю и согласие со всеми его условиями.

Договор является действующим, доказательств его расторжения или изменения в материалах дела не представлено.

Из материалов дела следует, что между ПАО «Россети Волга» и Горячкиным Е.В. 20.04.2022 года составлен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, размер платы за присоединение которой составил 111979,08 рублей; технические условия для присоединения к электрическим сетям и 20.04.2023 года составлен акт об осуществлении технологического присоединения в присутствии сторон, о чем имеются их подписи. Сетевая организация выполнила обязательства по договору, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организации не имел. (л.д.14-18).

Горячкин Е.В. 05.05.2022 года внес оплату по договору от 20.04.2022 года в размере 16796 рублей 86 копеек, в т.ч. НДС (20%) 2799 рублей 48 копеек по платежному поручению №896360 от 05 мая 2022 года. С 12 мая 2023 год заявителем не произведена оплата следующих платежей:

- 30% платы за технологическое присоединение на 19 июня 2022 год со дня заключения договора в сумме 33593 рубля 72 копейки, в т.ч. НДС (20%) 5598 рублей 95 копеек;

- 45% платы за технологическое присоединение на 05 мая 2023 год со дня фактического присоединения в сумме 50398 рублей 59 копеек, в т.ч. НДС (20%) 8398 рублей 43 копеек;

- 10% платы за технологическое присоединение на 05 мая 2023 год со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения в сумме 11197 рублей 91 копеек, в т.ч. НДС (20%) 1866 рублей 31 копеек.

Общая сумма задолженности составила 95182 рубля 22 копейки, в т.ч. НДС (20%) 15863 рубля 70 копеек.

На основании п.5 пп. 5.5 договора при нарушении договорных обязательств заявитель обязан уплатить сетевой организации неустойку, равную 0,25 процента за каждый день просрочки. Размер неустойки за нарушение сроков оплаты на 13 июня 2023 года, подлежащий уплате со стороны Горячкина Е.В. в соответствии с пунктом 5.5 договора составляет 10918 рублей 05 копеек. На момент подачи искового заявления обязательства по оплате задолженности и неустойки не исполнено.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

С учетом установленного факта нарушения ответчиком условий договора истцом правомерно заявлено требование о взыскании задолженности и неустойки за период с 06.05.2023 по 13.06.2023 и с 14.06.2023 года по день фактического исполнения обязательств.

Расчет произведен методологически и арифметически верно. Оснований для перерасчета не установлено, мотивированных возражений в указанной части не заявлено, котррасчет не представлен.

Оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

В связи с чем, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны, понесенные по делу судебные расходы.

В связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-198, 235, 237, 244 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Волга» к Горячкину Евгению Вячеславовичу о взыскании задолженности по договору технологического присоединения удовлетворить.

Взыскать с Горячкина Евгения Вячеславовича, <данные изъяты>, в пользу ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (<данные изъяты>) задолженность по договору технологического присоединения №2240-002375 от 20 апреля 2022 года в размере 95182 (девяносто пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 22 копейки и неустойку за нарушение сроков оплаты за период с 06 мая 2023 года по 13 июня 2023 года в размере 10918 (десять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 05 копеек и неустойку за нарушение сроков оплаты за период с 14 июня 2023 года по день фактического исполнения обязательств.

Взыскать с Горячкина Евгения Вячеславовича в пользу ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (<данные изъяты>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 3322 (три тысячи триста двадцать два) рубля 00 копеек.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Спасский районный суд Пензенской области в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

В соответствии с частью второй статьи 237 ГПК РФ заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Ю.А. Ивашкина