Решение по делу № 2-2817/2024 от 31.05.2024

УИД № 23RS0036-01-2024-006351-31

Дело № 2-2817/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

город Краснодар                                                 26 июня 2024 года

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего                                Прокопенко А.А.,

при секретаре                                    Маркарьянц О.С.,

с участием:

истца                                                                                         Бондаренко С.В.,

представителя истца по устному ходатайству                     Процевитого О.В.,

представителя ответчика                                                        Малина Е.С.,

действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Бондаренко С.В. к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

Бондаренко С.В. обратился в суд с исковым заявлением к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя.

В обоснование своих требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком заключен договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Ответчик в соответствии условиями договора, обязался в срок 100 дней со дня заключения договора, выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес>, но ответчик свои обязательства по договору в срок не выполнил, дом истца к сети газораспределения не подключил, акт о подключении (технологическом присоединении) не подписан.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору в срок, в адрес ответчика была направлена претензия по факту ненадлежащего исполнения обязательств по договору о подключении к системе газоснабжения, с требованиями исполнить условия заключенного договора, на которую ответа не последовало.

В целях защиты нарушенного права, Бондаренко С.В. просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу Бондаренко С.В. компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 50% от взысканной суммы в связи с неисполнением требований потребителя в добровольном порядке.

В судебном заседании истец и его представитель по устному ходатайству уточнили исковые требования (уменьшили) и просили обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных исковых требований и подтвердил суду, что дом истца до настоящего времени не подключен к сети газораспределения в рамках догазификации.

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов гражданского дела, ДД.ММ.ГГГГ между Бондаренко С.В. и АО «Краснодаргоргаз» был заключен договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п. 1.1. договора АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства жилого дома истца, площадью 140 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> <адрес>

Истцом обязанности предусмотренные п.6, п.п. 17-26 договора №-Т.П. (т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации выполнены в полном объеме.

Истцом выполнены технические условия выданные ответчиком на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, получены акты приемки законченного строительством объекта сети газопотребления на внутренние газопроводы, наружные газопроводы, газовое оборудование для получения разрешения на присоединение.

Ответчик принял от истца акты приемки законченного строительством объекта сети газопотребления о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и письмом № от ДД.ММ.ГГГГ подтвердил осуществление мониторинга и выполнение технических условий истцом.

В соответствии с п. 1.3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 100 днейсо дня заключения настоящего договора. Следовательно, датой исполнения обязательства исполнителя по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа считается ДД.ММ.ГГГГ.

По истечении 100 дней с момента заключения договора, свои обязательства ответчик не выполнил, дом истца к сети газораспределения не подключен, акт о подключении (технологическом присоединении) не подписан. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Таким образом, в соответствии с договором, общество, заключив с потребителем публичный договор, возложило на себя обязательства по исполнению условий данного договора предусмотренные Правилами № 1547 сроки. При этом, срок выполнения мероприятий по подключению объекта истца к сети газораспределения по договору, ответчиком нарушен.

          Порядок заключения договора о подключении в рамках догазификации регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 № 1547 (далее - Правила № 1547).

По договору о подключении, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – технические условия); Заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); Единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 59 Правил, в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящих Правил №1547.

В соответствии с п. 46 Правил, в случае не направления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.

Принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора, между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 ГК РФ. Кроме того, учитывая, что истец заказал выполнение работ для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на сложившиеся между сторонами правоотношения распространяется Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей").

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Истец неоднократно ДД.ММ.ГГГГ обращался к ответчику с претензиями о решении вопроса о подключении к газопроводу дома, но требования истца оставлены без исполнения.

Анализируя представленные доказательства, суд находит, что ответчиком нарушены обязательства по договору, поскольку в срок, установленный сторонами, работы по подключению объектов истца к сетям газораспределения не выполнены, вследствие чего права и законные интересы истца как потребителя услуги, нарушены.

Принимая во внимание, что на данный момент обязательства АО «Краснодаргоргаз» по договору не исполнены, акт технологического присоединения сторонами не подписан, поэтому в целях восстановления нарушенного права истца, суд обязывает ответчика в течение 5 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома истца.

На основании ст. 103 ГПК РФ, п. 2 ч. 4 ст. 333.36 НК РФ, суд считает необходимым взыскать с ответчика госпошлину как за требование неимущественного характера в размере 6 000 рублей в доход государства, от уплаты которой при подаче искового заявления, истец был освобожден в силу закона.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении уточненных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования Бондаренко С.В. к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителя, - удовлетворить.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» в течении 5 (пяти) календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить в полном объеме обязательства по договору №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в доход государства в соответствующий бюджет сумму государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 26.06.2024

Судья: