Решение от 24.05.2021 по делу № 2-880/2021 от 15.04.2021

Дело №2-880/2021    (УИД 69RS0040-02-2021-003298-67)

Р Е Ш Е Н И Е

    Именем Российской Федерации

24 мая 2021 года                                                                                    г. Тверь

Центральный районный суд г.Твери в составе

председательствующего судьи Панасюк Т.Я.,

при секретаре Сакаевой А.А.,

с участием представителя истца Дударева С.Е. на основании доверенности Жерихова А.В.,

представителя ответчика ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на основании доверенности Жуйко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 18.05.2021, 24.05.2021 (с перерывом) гражданское дело по исковому заявлению Дударева С.Е. к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности исполнить условия договора, взыскании неустойки,

у с т а н о в и л:

Дударев С.Е. обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», в котором просил суд в течение трех календарных месяцев с даты вступления в законную силу решения суда возложить на ответчика исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за №41777445 от 06.03.2019, отражённые в подпунктах 12.1-12.7 пункта 12 технических условий для присоединения к электрическим сетям ответчика, а именно осуществить следующие мероприятия: установку устройства ответвления на отпаечной опоре №9 существующей ВЛ 10 кВ фид. №04 ПС 35/10 кВ Городня; проектирование и строительство вблизи земельного участка заявителя новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Место установки, тип ТП 10/0,4 кВ и мощность трансформатора уточнить при проектировании; проектирование и строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №9 отпайки 10 кВ на ТП №631 «Зеленец-2» ВЛ 10 кВ фид. № 04 ПС 35/10 кВ Городня до проектируемой КТП 10/0,4 кВ проводом сечением 50 кв.мм на ж/б опорах протяженностью ориентировочно 0,84 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании; проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя проводом марки СИП 2 сечением не менее 95 кв.мм на ж/б опорах ориентировочной протяженностью 0,075 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании; проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием; маркирование прибора учёта электрической энергии, вводного защитного аппарата специальными знаками визуального контроля несанкционированного изменения эксплуатационного состояния; физическое соединение (контакт) ответвления 0,4 кВ заявителя с соединительными зажимами на концевой опоре проектируемой ВЛ 0,4 кВ сетевой организации после выполнения Технических условий.

Кроме того, просил взыскать с ответчика неустойку в размере 9466 руб. 56 коп., начиная с 16.04.2021 по день фактического исполнения обязательств, производить начисление неустойки, равной 0,25 % от 49 820 руб. 40 коп. за каждый день просрочки исполнения обязательств.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, собственником которого является истец. Истцом была произведена оплата по договору в полном объеме. Также на основании договора и технических условий со стороны истца были выполнены все необходимые мероприятия, в связи с чем направлено составленное по форме сетевой организации уведомление о выполнении технических условий с приложением требуемых документов. Срок исполнения ответчиком своих обязательств по договору истек 27.01.2021. Однако мероприятия по технологическому присоединению не были осуществлены сетевой организацией, что является основанием для возложения на ответчика соответствующей обязанности и взыскания с егго предусмотренной договором неустойки.

В судебное заседание истец Дударев С.Е. не явился, о рассмотрении дела извещён надлежащим образом, направил в суд представителя на основании доверенности Жерихова А.В., который в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении. Просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на основании доверенности Жуйко Е.В. в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований в заявленном размере. В представленных письменных возражениях на иск заявила о применении ст.333 ГК РФ. Указала, что считает незаконным требование истца производить начисление неустойки, равной 0,25% от 49 820,40 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 16.04.2021 по день фактического исполнения обязательства. Недостаток денежных средств на выполнение работ по льготному технологическому присоединению препятствует выполнению работ. Между тем, ответчик принимает меры для исполнения договора.

На основании положений ст.167 ГПК РФ судом определено рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца.

Заслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

        Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ч.1 ст.8 ГК РФ).

        В соответствии с п.2 ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

        Согласно п.1 ст.9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п.п.1, 4).

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно положениям ст.539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ

«Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст.26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

В соответствии с п.3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п.6 Правил).

Согласно подп.«в» п.7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подп.«а» п.16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В судебном заседании установлено, что 06.03.2019 между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и Дударевым С.Е. заключен договор №41777445 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

11.11.2020 между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и Дударевым С.Е. заключено дополнительное соглашение №1 к договору № 41777445 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с условиями данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1 договора).

Согласно условиям договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения минизавода по переработке молочной продукции, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес> (земельный участок с кадастровым номером №) (п.2 договора №41777445 от 06.03.2019, п.1 дополнительного соглашения №1 к договору №41777445 от 06.03.2019).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - до 31.12.2020 (п.5 договора №41777445 от 06.03.2019, п.2 дополнительного соглашения №1 к договору №41777445 от 06.03.2019).

В соответствии с п.6 договора технического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течении 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 12 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (передачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акта об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области №528-нп от 27.12.2018 (согласно приложения №2), составляет 49 820 руб. 40 коп., в том числе НДС (20 %) 8303 руб. 40 коп. (п. 10 договора).

Как следует из материалов дела, обязательства заявителя по договору технологического присоединения в части оплаты истцом исполнены, что не оспаривалось стороной ответчика и подтверждено копией чека-ордера от 13.03.2019.

Также истцом выполнены условия договора, предусмотренные п.13 технических условий от 06.03.2019 №20566867 с учетом изменений, обязанность по выполнению которых возложена на заявителя, о чем ответчик (сетевая организация) был уведомлен соответствующим уведомлением по форме, поступившим в его адрес 22.12.2020.

В соответствии с п.п.12.1-12.7 технических условий от 06.03.2019 №20566867 с учетом внесённых изменений сетевая организация осуществляет перечисленные в них и заявленные истцом в иске мероприятия по технологическому присоединению.

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих                        ПАО «МРСК Центра» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено.

Недостаточность финансирования к таким обстоятельствам относиться не может ввиду надлежащего исполнения со стороны заявителя условий договора в части внесения предусмотренной договором оплаты.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора, поэтому необходимость проведения дополнительных мероприятий для исполнения договорных обязательств, недостаточность финансирования, сами по себе не свидетельствуют о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

На неисполнение со стороны заявителя по договору и истца по делу условий договора, обязанность по исполнению которых возложена на него, представитель ответчика не ссылался, доказательств наличия данных обстоятельств не представил.

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определён заключённым между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

При этом исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий.

Учитывая, что до настоящего времени ответчик свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, не принял мер к увеличению сроков исполнения обязательств, суд считает возможным возложить на ответчика обязанность исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за №41777445 от 06.03.2019, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, путём выполнения мероприятий, отражённых в подпунктах 12.1-12.7 пункта 12 технических условий №20566867 для присоединения к электрическим сетям, а именно осуществить:

- установку устройства ответвления на отпаечной опоре №9 существующей ВЛ 10 кВ фид. №04 ПС 35/10 кВ Городня;

- проектирование и строительство вблизи земельного участка заявителя новой КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Место установки, тип ТП 10/0,4 кВ и мощность трансформатора уточнить при проектировании;

- проектирование и строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №9 отпайки 10 кВ на ТП №631 «Зеленец-2» ВЛ 10 кВ фид. № 04 ПС 35/10 кВ Городня до проектируемой КТП 10/0,4 кВ проводом сечением 50 кв.мм на ж/б опорах протяженностью ориентировочно 0,84 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании;

- проектирование и строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя проводом марки СИП 2 сечением не менее 95 кв.мм на ж/б опорах ориентировочной протяженностью 0,075 км. Трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании;

- проверку выполнения заявителем технических условий с проведением осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с его участием;

- маркирование прибора учёта электрической энергии, вводного защитного аппарата специальными знаками визуального контроля несанкционированного изменения эксплуатационного состояния;

- физическое соединение (контакт) ответвления 0,4 кВ заявителя с соединительными зажимами на концевой опоре проектируемой ВЛ 0,4 кВ сетевой организации после выполнения Технических условий.

Поскольку для выполнения ответчиком установленных судом обязанностей необходимо соблюдение определенной процедуры, исходя из соблюдения баланса интересов сторон, суд считает необходимым установить срок исполнения требований – в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно п.3 ст.401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Доказательств наличия обстоятельств, приведенных в названной выше норме закона, суду со стороны ответчика не представлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности заявленного требования о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательства.

Согласно п.17 заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Исходя из даты представления в сетевую организацию истцом уведомления об исполнении им со своей стороны технических условий, сроков, предусмотренных п.6 договора об осуществлении технологического присоединения №41777445 от 06.03.2019, суд соглашается с позицией истца, указавшего, что датой окончания максимального срока исполнения ответчиком обязательств по договору приходится на 27.01.2021.

Неустойку истец просил взыскать по дату подписания иска, т.е. по 15.04.2021. Период просрочки исполнения обязательства на день подачи иска за период с 28.01.2021 по 15.04.2021 составляет 78 дней.

На основании ч.3 ст.196 ГПК РФ суд не вправе выйти за пределы заявленных требований, в связи с чем, размер неустойки за указанный период подлежит определению исходя из заявленного истцом периода в 76 дней в сумме 9466 руб. 56 коп. (49820,40 руб. х 0,25% х 76 дней).

Ответчик просил снизить размер неустойки на основании ст.333 ГК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Конституционный Суд Российской Федерации в своих Определениях от 21.12.2000 №263-О, от 14.03.2001 №80-О и от 15.01.2015 №7-О неоднократно указывал, что положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ по существу содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание все существенные обстоятельства дела, характер неисполненного обязательства, размер заявленной к взысканию неустойки, длительность допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательства, суд оснований для снижения размера неустойки не усматривает.

Кроме того, с ответчика в пользу истца Дударева С.Е. в соответствии с положениями п.17 договора от 06.03.2019, ст.330 ГК РФ подлежит взысканию неустойка, начиная с 16.04.2021 по день фактического исполнения заявленных обязательств, в сумме 0,25% от 49820 руб. 40 коп., что составляет 124 руб. 55 коп. за каждый день просрочки.

При этом, предельный размер неустойки предусмотрен п.17 договора от 06.03.2019 и составляет размер неустойки за год просрочки.

Размер неустойки за год просрочки составляет: 45461 руб. 12 коп. (49820 руб. 40 коп. х 0,25% х 365 дней.). Таким образом, подлежащая взысканию с ответчика неустойка не должна превысить размер в 35994 руб. 56 коп. (45461 руб. 12 коп. (неустойка за год) – 9466 руб. 56 коп. (фактически взысканная неустойка)).

В связи с изложенным, доводы представителя ответчика о необоснованности данного искового требования во внимание не принимаются.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.96 ГПК РФ. Согласно ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При подаче иска Дударевым С.Е. оплачена государственная пошлина в размере 700 руб., что подтверждается чеком-ордером ПАО Сбербанк от 15.04.2021.

Оснований для освобождения ответчика от уплаты государственной пошлины не имеется, в связи с чем, на основании ст.98 ГПК РФ в пользу истца подлежат взысканию с ответчика расходы по уплате государственной пошлины, размер которых определён в соответствии со ст.333.19 НК РФ по требованию имущественного характера, подлежащему оценке, о взыскании неустойки - 400 руб., по требованию неимущественного характера - 300 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ №41777445 ░░ 06.03.2019, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 12.1-12.7 ░░░░░░ 12 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №20566867 ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №9 ░░░░░░░░░░░░ ░░ 10 ░░ ░░░. №04 ░░ 35/10 ░░ ░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ 10/0,4 ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 160 ░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ 10/0,4 ░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 10 ░░ ░░ ░░░░░ №9 ░░░░░░░ 10 ░░ ░░ ░░ №631 «░░░░░░░-2» ░░ 10 ░░ ░░░. № 04 ░░ 35/10 ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ 10/0,4 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 50 ░░.░░ ░░ ░/░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ 0,84 ░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 0,4 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ 10/0,4 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ 2 ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 95 ░░.░░ ░░ ░/░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ 0,075 ░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░ 0,4 ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 0,4 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 9466 ░░░. 56 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 700 ░░░.

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ 16.04.2021 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ 0,25% ░░ 49820 ░░░. 40 ░░░., ░░░ ░░░░░░░░░░ 124 ░░░. 55 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░ 35994 ░░░. 56 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                           ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 31.05.2021.