Решение по делу № 2-5173/2023 от 04.09.2023

    50RS0042-01-2023-005932-85

    № 2-5173/2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    23 ноября 2023 года    г. Сергиев Посад

        Московской области

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Щеблановой О.П.,

при секретаре Глебко В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Орловой Татьяны Васильевны к ИП Борисову М.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Орлова Т.В. обратилась в суд с иском к ИП ФИО1 о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению и просят его утвердить.

Условия мирового соглашения выражены в письменной форме и подписаны сторонами, а также занесены в протокол судебного заседания и подписаны ими. Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 153.8, 153.9, 153.10, 153.11 ГПК РФ.

Суд считает возможным утвердить мировое соглашение, так как стороны заключают его добровольно, условия мирового соглашения не нарушают интересов сторон и не противоречат закону.

Руководствуясь ст.ст. 39, 153.6-153.8, 153.10, 173, 220 и 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

«Мы, стороны по гражданскому делу № по исковому заявлению Орловой Татьяны Васильевны к ИП Борисову М.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, пришли к мировому соглашению, по которому:

1. Ответчик Борисов М.В. обязуется выплатить компенсацию за нарушение сроков договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей Орловой Татьяны Васильевны не позднее ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств на счет в ПАО Сбербанк, привязанный к номеру телефона №.

2. В качестве неустойки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ вместо трехпроцентной неустойки от стоимости договора ответчик Борисов М.В. обязуется построить второй этаж высотой 2,8 метра с шатровой кровлей и с утеплением в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

3. В случае невозможности исполнения пункта 2 настоящего мирового соглашения ответчиком в связи с температурными условиями ниже -10 градусов сроки выполнения работ могут быть перенесены по письменному соглашению сторон и путем переписки в разных мобильных мессенджерах (Вотс Ап).

4. В случае неисполнения настоящего мирового соглашения истец вправе обратиться в Сергиево-Посадский городской суд за получением исполнительного листа, по которому: взыскать с Борисова М.В. в пользу Орловой Татьяны Васильевны <данные изъяты> в счет стоимости договора и неустойки по нему.

5. Истец отказывается от требований о взыскании морального вреда и требований о расторжении договора подряда, и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Иных материальных претензий по спору стороны друг к другу не имеют.

Последствия заключения и утверждения судом настоящего мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 39, 153.8-153.11, 173, 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. »

Дальнейшее производство по делу прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям законом не допускается.

            Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано сторонами в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Сергиево-Посадский городской суд Московской области в течение одного месяца со дня его вынесения.

        Судья         О.П. Щебланова