Решение по делу № 2-1866/2018 от 20.04.2018

Дело № 2-1866/2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

5 июня 2018 года г. Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Филипповой Н.И.,

при секретаре судебного заседания Сидорове А.Ю.,

истца Милютиной Т.В.,

представителя истца Николаевой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Милютиной ФИО5 к ООО «ВАШИ ОКНА плюс» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Милютина Т.В. обратилась в с иском к ООО «ВАШИ ОКНА плюс» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору ----- от дата в размере ------, компенсации морального вреда в размере ------, штрафа.

В обоснование исковых требований указала, что дата между истцом и ООО «ВАШИ ОКНА плюс» был заключен договор ----- на поставку и установку изделий из ПВХ-профилей (далее - Договор). Согласно п. 1.1. Договора ответчик обязался изготовить и установить светопрозрачные конструкции из ПВХ - профиля, именуемые в дальнейшем «конструкции», в помещении, расположенном по адресу: ------. Конструкции изготавливаются на основании замеров оконных проемов Заказчика (п.1.2. Договора). Цена Договора согласно п. 2.2. составляет ------ Стоимость Конструкций составляет ------ (п. 2.2.1. Договора), стоимость монтажных работ составляет ------ (п. 2.2.2. Договора). Согласно п. 3.1. Договора истец оплачивает Конструкции и монтажные работы в рассрочку: при подписании Договора производит частичную оплату в размере ------, оставшуюся часть суммы в размере ------ оплачивает в срок до дата Платежи перечисляются ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца в течение 3 месяцев равными взносами по ------ Согласно п. 4.1. Договора срок поставки конструкций, указанных в Спецификации (Приложение ----- к Договору), и выполнения работ по их установке составляет 15 рабочих дней со дня поступления частичной оплаты в размере ------ на расчетный счет ответчика. дата истцом была внесена предоплата в сумме ------, дата - ------, дата - ------, дата - ------, что подтверждается кассовыми чеками ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата Учитывая вышеизложенное, поставка Конструкций и все работы по Договору должны были быть выполнены ответчиком не позднее дата. Однако в установленный срок конструкции не были поставлены и работы по договору выполнены ответчиком полностью только дата. Таким образом, ответчиком допущена просрочка исполнения условий договора на 70 (семьдесят) дней. Согласно п. 7.3. Договора в случае не передачи Конструкций полностью или частично в срок, предусмотренный Договором, ответчик уплачивает истцу пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленных Конструкций. При этом следует учесть, что согласно п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Таким образом, в пользу истца с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере трех процентов цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более цены выполнения работ. Размер неустойки за нарушение сроков выполнения работы с дата по дата составляет ------ Причиненный истцу виновными действиями и недобросовестностью ответчика моральный вред истец оценивает в ------. дата истцом была передана ответчику претензия с требованием выплатить неустойку за нарушение срока поставки конструкций и срока выполнения работ по Договору, однако претензия осталась без ответа.

В судебном заседании истец Милютина Т.В. и ее представитель Николаева С.Н. иск поддержали полном объеме по изложенным в нем основаниям.

Ответчик ООО «ВАШИ ОКНА плюс», надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в судебное заседание5 не направил.

Суд с учетом мнения истца и его представителя, приходит к выводу о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства.

Выслушав пояснения истца и его представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Как установлено судом и как следует из материалов дела, дата между истцом Милютиной Т.В. и ООО «ВАШИ ОКНА плюс» был заключен договор ----- на поставку и установку изделий из ПВХ-профилей.

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется изготовить и установить свето-прозрачные конструкции из ПВХ - профиля именуемые в дальнейшем «конструкции» или «комплекс работ», в помещении, расположенном по адресу: адрес

Стоимость всего комплекса работ по настоящему договору состоит из стоимости работ, согласованных в спецификациях и расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена настоящего договора составляет ------, в том числе НДС 18%------- Расчет стоимости комплекса работ указан в Приложении ----- к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. Стоимость Конструкций составляет ------, в том числе НДС 18% ------- Стоимость монтажных работ составляет ------, в том числе НДС 18% - ------ (п.п. 2.1, 2.2 Договора).

Согласно п. 4.1 Договора Срок поставки конструкций, указанных в Спецификации (Приложение ----- к договору) составляет 15 рабочих дней со дня поступления денежных средств, указанных в п. 3.1.1. настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика. Сроки выполнения работ, установленные настоящим договором, за исключением форс-мажорных обстоятельств и не обеспечения Заказчиком свободного доступа к проемам для монтажа, могут быть изменены по инициативе Подрядчика, о чем Заказчик уведомляется телефонограммой или любыми другими доступными способами.

Согласно п. 3.1.    Договора Заказчик оплачивает Конструкции и монтажные работы в рассрочку в следующем порядке:

При подписании настоящего договора Заказчик производит частичную оплату в размере ------

Оставшуюся часть суммы в размере 90 073,97 Заказчик оплачивает в срок до 25.11.2017г. при условии соблюдения п.3.1.3 договора.

Согласно кассовым чекам ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата истцом внесено в кассу ответчика дата - ------, дата - ------, дата - ------, дата - ------.

Согласно ч. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что между сторонами сложились правоотношения по договору подряда, согласно которому Истец заказал Ответчику изготовление и установку свето-прозрачных конструкций из ПВХ - профиля.

Поскольку истцом частичная оплата в размере ------ внесена согласно кассового чека дата, последним днем поставки и монтажа свето-прозрачных конструкций из ПВХ - профиля является дата. Соответственно, дата - является первым днем просрочки исполнения обязательств ответчика. Работы по договору выполнены ответчиком полностью - дата.

Согласно ст.28 п.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма неустойки за период с дата. составляет ------ (------ руб., которая истцом уменьшена до ------

Согласно ст. 333 ч.1 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Поскольку ответчиком не заявлено ходатайство об уменьшении суммы неустойки, суд не вправе уменьшить сумму неустойки, в связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока выполнения работы (оказания услуги) за период с дата. в размере ------

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда в размере ------

В силу положений ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 151, 1101 ГК РФ с учетом характер нарушений прав потребителя, требований разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере ------

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из материалов дела следует, что ответчик в добровольном порядке не удовлетворил требование истца. Сумма штрафа составляет ------ ------).

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, ст. 333.19 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета города Чебоксары в размере ------

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

        РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ВАШИ ОКНА плюс» в пользу Милютиной ФИО6 неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с дата. в размере ------, компенсацию морального вреда в размере ------, штраф в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в размере ------

Взыскать с ООО «ВАШИ ОКНА плюс» госпошлину в доход бюджета г.Чебоксары в размере ------

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики заявление об отмене данного решения в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированный текст решения изготовлен 9 июня 2018 года.

Судья                       Н.И. Филиппова