Решение по делу № 2-756/2017 от 04.10.2017

                                                                                          Дело № 2–756/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

28 декабря 2017 г.                                  с. Иволгинск

Иволгинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Хаптахаевой Л.А.,

при секретаре Муравьевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда исковое заявление Бобровой Анжелики Ивановны к Обществу с ограниченной ответственностью «БРИЛЛИАНТ», Таханову Баиру Вячеславовичу о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л :

Обращаясь в суд с указанным исковым заявлением, Боброва А.И. просит расторгнуть договор строительного подряда, заключенный 07.08.2017г. между Бобровой А.И. и ООО «БРИЛЛИАНТ»; взыскать солидарно с ООО «БРИЛЛИАНТ» и Таханова Б.В. в ее пользу произведенную оплату по договору в размере 120 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 219 600 руб., компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 17 000 руб., штраф в размере 169 800 руб.

Требования мотивированы тем, что 07.08.2017г. между сторонами был заключен договор строительного подряда, по условиям которого подрядчики обязались осуществить строительство второго этажа дома из каркаса, утеплить его, вставить окна, построить перегородки на две комнаты, выполнить стены из гипсокартона и поклеить обои в период с 07.08.2017г. по 14.08.2017г. Истцом произведена оплата по договору в размере 120 000 рублей. До настоящего времени работы по договоры не выполнены в полном объеме, при этом выполненная часть работ имеет существенные недостатки. По инициативе истца была произведена экспертиза объекта, согласно заключению эксперта выполненные работы не соответствуют условиям договора, действующим строительным нормативам.

Истец Боброва А.И., представитель ответчика ООО «БРИЛЛИАНТ» по доверенности Андреев А.Ч., ответчик Таханов Б.В. в суде просили утвердить мировое соглашение, заключенное между ними, на следующих условиях:

1. ООО «Бриллиант» оплачивает Бобровой А.И. сумму в размере 93 000 (девяносто три тысячи) рублей в срок до 15 января 2018 года;

2. Боброва А.И. отказывается от исковых требований к ООО «Бриллиант», Таханову Баиру Вячеславовичу о расторжении договора строительного подряда, заключенный 07.08.2017г. между Бобровой А.И. и ООО «БРИЛЛИАНТ»; взыскании солидарно с ООО «БРИЛЛИАНТ» и Таханова Б.В. в ее пользу произведенной оплаты по договору в размере 120 000 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 219 600 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., расходов по оплате экспертизы в размере 17 000 руб., штрафа в размере 169 800 руб.

    Выслушав участников процесса, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд находит, что условия мирового соглашения соответствуют интересам сторон, не нарушают интересы третьих лиц. Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения, последствия прекращения производства по делу.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 173, 220 ГПК РФ

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Бобровой Анжеликой Ивановной, с одной стороны и ООО «БРИЛЛИАНТ», Тахановым Баиром Вячеславовичем с другой стороны, согласно которому:

1. ООО «Бриллиант» оплачивает Бобровой А.И. сумму в размере 93 000 (девяносто три тысячи) рублей в срок до 15 января 2018 года;

2. Боброва А.И. отказывается от исковых требований к ООО «БРИЛЛИАНТ», Таханову Баиру Вячеславовичу о расторжении договора строительного подряда, заключенный 07.08.2017г. между Бобровой А.И. и ООО «БРИЛЛИАНТ»; взыскании солидарно с ООО «БРИЛЛИАНТ» и Таханова Б.В. в ее пользу произведенной оплаты по договору в размере 120 000 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 219 600 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., расходов по оплате экспертизы в размере 17 000 руб., штрафа в размере 169 800 руб.

Определение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 дней.

Судья                                                         Л.А. Хаптахаева