Решение по делу № 2-278/2021 от 16.11.2020

Дело № 2-278/2021

УИД № 01RS0006-01-2020-003012-96

Решение в окончательной форме изготовлено и оглашено 15.01.2021

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 января 2021 года                        а. Тахтамукай

Судья Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея Горюнова М.С.,

при секретаре ФИО3,

с участием представителя истца ПАО «Россети Кубань» по доверенности ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Кубань» к Ашинову ФИО5 о расторжении договора и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Кубань» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки, в обоснование указав, что между ПАО «Россети Кубань» и ФИО1 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее-Договор) объекта: электроустановки для индивидуального жилого строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт.Энем, <адрес>. Согласно условиям договора и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к Договору, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя. Перечень мероприятий по технологическому присоединению, осуществление которых входит в обязанности каждой стороны, определен в согласованных в качестве приложения к Договору технических условиях, являющихся их неотъемлемой частью. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяет временной период, в пределах которого каждая из сторон договора обязаны выполнить соответствующие мероприятия, обусловливающие возможность осуществления технологического присоединения, то есть данный срок является сроком исполнения обязанности. Срок действия технических условий определяет временной период, в пределах которого заявитель вправе осуществить технологическое присоединение к сети сетевой организации, то есть данный срок отражает время существования соответствующего права заявителя. Согласно п.п.4,5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора, срок действия технических условий- 2 года со дня заключения Договора. В соответствии с разделом II Договора ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика. После выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ его участка ответчик обязуется уведомить истца о выполнении со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями, принять участие осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств истцом; после осуществления истцом фактического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, а также выполнить иные обязательства. Во исполнение принятых обязательств по Договору исполнитель выдал заявителю технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» (далее-ТУ), которыми предусматривалось выполнение мероприятий как исполнителем, так и заказчиком. В настоящее время ПАО «Россети Кубань» реализовало все мероприятия, предусмотренными ТУ, являющимися неотъемлемой частью Договора со своей стороны и произвело резервирование мощности для целей указанного технологического присоединения. Об указанных действиях ответчика уведомили ДД.ММ.ГГГГ письмом, в котором также содержится просьба сообщить о сроках присоединения объекта к электрическим сетям сетевой организации. До настоящего времени сетевая организация не получила от ответчика уведомления о выполнении ТУ. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. При указанных обстоятельствах со стороны заявителя обязательства (выполнение технических мероприятий в рамках технологического присоединения объекта) не могут быть исполнены в срок, установленный Договором. При этом, у истца отсутствует возможность распорядиться зарезервированной за ответчиком мощностью в интересах иных заявителей. Истец просил расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика неустойку в размере 10 065,00 рублей, а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6 400 рублей.

В судебном заседании представитель истца ПАО «Россети Кубань» по доверенности ФИО4 исковые требования поддержала в полном объеме по обстоятельствам, указанным в исковом заявлении, настаивала на их удовлетворении, против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражал.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени его проведения извещен надлежащим образом посредством направления повестки и размещения информации на официальном сайте суда.

В порядке ст.ст.167, 232-234 ГПК РФ с согласия представителя истца суд посчитал возможным рассмотреть дело по существу в порядке заочного производства.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив, собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании, имеющихся в деле доказательств, согласно ст.ст. 12, 55, 56, 59, 60, 67 ГПК РФ, установив юридически значимые обстоятельства по делу, приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.1 ст. 434 Гражданского Кодекса РФ (далее- ГК РФ) договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Согласно ч.2 ст.434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В силу ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с нормами частями 1 и 2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу ч.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получении я отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии- в тридцатидневный срок.

Из буквального толкования норм статьи 307 ГК РФ следует, что в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Кубаньэнерго» и ФИО1 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: электроустановки для индивидуального жилого строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт.Энем, <адрес>.

Согласно п. 6 Договора и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к Договору, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, осуществление которых входит в обязанности каждой стороны, определен в согласованных в качестве приложения к договору Технических условиях, являющихся их неотъемлемой частью.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяет временной период, в пределах которого каждая из сторон договора обязаны выполнить соответствующие мероприятия, обусловливающие возможность осуществления технологического присоединения, то есть данный срок является сроком исполнения обязанности. Срок действия технических условий определяет временной период, в пределах которого заявитель вправе осуществить технологическое присоединение к сети сетевой организации, то есть данный срок отражает время существования соответствующего права заявителя.

Согласно п.п. 4 и 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора, срок действия технических условий- 2 года со дня заключения Договора.

В соответствии с разделом II Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заказчика. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ его участка заказчик обязуется уведомить сетевую организацию о выполнении со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями, принять участие осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, а также выполнить иные обязательства.

Во исполнение принятых обязательств по Договору исполнитель выдал заявителю технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», которыми предусматривалось выполнение мероприятий, как исполнителем, так и заказчиком.

В настоящее время ПАО «Кубаньэнерго» реализовало все мероприятия, предусмотренными ТУ, являющимися неотъемлемой частью Договора со своей стороны и произвело резервирование мощности для целей указанного технологического присоединения.

ДД.ММ.ГГГГ за исх. №КЭС/04/4474 в адрес ФИО1 было направлено письмо, в котором содержалась просьба сообщить о сроках присоединения объекта к электрическим сетям сетевой организации. Однако в установленный срок, сетевая организация не получила от ответчика уведомления о выполнении ТУ. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек.

При указанных обстоятельствах, со стороны заявителя обязательства (выполнение технических мероприятий в рамках технологического присоединения объекта) не могут быть исполнены в срок, установленный Договором. При этом, у истца отсутствует возможность распорядиться зарезервированной за ответчиком мощностью в интересах иных заявителей.

ДД.ММ.ГГГГ за исх. № КЭС/04/1170 ПАО «Россети Кубань» в адрес ФИО1 была направлена претензия с требованием о выплате неустойки в размере 10 065,00 рублей, а также было направлено соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 17 Договора предусмотрена ответственность стороны договора, нарушившей срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренной договором, оплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не може превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем за год просрочки.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств со стороны заявителя, момента составления претензии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 550 рублей, период просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 366 дней просрочки, в размере 10 065,00 рублей.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности требований ПАО «Россети Кубань» о расторжении договора и взыскании с ФИО1 неустойки в размере 10 065,00 рублей.

Согласно частью 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Судебные расходы по настоящему делу состоят из государственной пошлины в размере 6 400,00 рублей, уплаченной ПАО «Россети Кубань» при подаче настоящего иска, которая подлежит взысканию с ответчика ФИО1 в пользу истца.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Кубань» к Ашинову ФИО6 о расторжении договора и взыскании неустойки удовлетворить полностью.

Расторгнуть договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Кубаньэнерго» и ФИО1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: электроустановки для индивидуального жилого строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт.Энем, <адрес>.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Кубань» неустойку в размере 10 065,00 рублей, а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6 400,00 рублей.

В соответствии со ст.237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея.

Судья      М.С. Горюнова