Решение по делу № 2-10144/2021 от 27.09.2021

УИД 14RS0№-65                                    Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

____                                         11 ноября 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Николаевой Л.А., при секретаре ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО ФИО7 об обязании подключить газ к жилому дому,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд к ответчику АО «Сахатранснефтегаз» с иском об обязании подключить газ к жилому дому, мотивируя свои требования тем, что между АО «Сахатранснефтегаз» и ею заключен договор № - СТПиС. По которому ответчик обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) жилого дома, бани, принадлежащего ей, расположенного по адресу: РС(Я), ____ сети газораспределения, а она обязуется оплатить стоимость услуг исполнителя в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Стоимость работ по договору и порядок оплаты составляет № руб. ____ заключено дополнительное соглашение № к Договору №-СТПиС размер платы за подключение (технологическое присоединение) был уменьшен до № руб. Оплата по настоящему договору осуществляется ею согласно полученному счету в следующем порядке: - 50 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; -50% стоимости договора вносится Заявителем в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности. Сроки выполнения работ по договору: подключение Объекта к сети газораспределения производится Исполнителем не позднее 1 года с момента заключения сторонами настоящего договора при условии надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему договору. Во исполнение настоящего договора сторонами были выполнены следующие действия: ____ ею произведена оплата денежной суммы в размере 26 675 руб. Зимой 2018 - 2019 гг. Исполнителем осуществлена часть мероприятий по подключению газопровода до границ участка. ____ ___ направило претензионное письмо, в котором указано о выполнении ею обязательства по подготовке сети газопотребления и газоиспользуемого оборудования в кратчайшие сроки и оплате договорной неустойки в № руб. Во исполнение устного договора истцом ФИО3 была произведена оплата денежной суммы в размере 98 000 рублей. ФИО3 подготовил сеть газопотребления и газоиспользуемое оборудование и наладил пуск газа. Как оказалось, впоследствии он не подготовил проектную документацию и не сдал его в АО Сахатранснефтегаз. В связи с чем в доме была установлена заглушка. В настоящее время АО Сахатранснефтегаз отказывается пускать газ, фактическим основанием для отказа в пуске газа является задолженность, юридическим основанием согласно письма АО Сахатранснефтагаза отсутствие газоиспользующего оборудования в доме. Однако, сеть газопотребления и газоиспользуемого оборудования установлена в доме с 2019 года. В настоящее время из-за путаницы с ФИО3 дом стоит без газового отопления. ФИО3 заключал с населением договора о подключении газа, потом обманывал людей, со слов сотрудников АО Сахатранснефтегаза в отношении него возбуждено уголовное дело. О наличии в доме газового оборудования с 2019 г. свидетельствует Акт ААД№ проверки газифицированного объекта от ____. Кроме того, согласно п. 3.2.1 Исполнитель обязуется осуществить действия по созданию (реконструкции) газопровода - ввода до точки подключения. Точка подключения АО Сахатранснефтегаз была подведена в 2018 -2019 гг. Начисление неустойки в № рубля является незаконным. Так как Исполнитель сам осуществил мероприятия по подключению до границы земельного участка с опозданием. Впоследствии при наличии газового оборудования отказывается подключать газ по надуманным причинам. С вышеуказанным она не согласна.

В судебном заседании истец и ее представитель по доверенности ФИО4 исковые требования поддержали в полном объеме, привели суду доводы, изложенные в исковом заявлении, просили иск удовлетворить. Ходатайствовали об исключении акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ____ из перечня доказательств и признании его недопустимым доказательством.

В судебном заседании представитель ответчика по доверенности ФИО5 с иском не согласен, указывая, что со стороны АО «Сахатранснефтегаз» обязательства по Договору подключения №-СТПиС от ____ перед ФИО1 по строительству сети газораспределения выполнены в полном объеме согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ____ Считает несостоятельными доводы истца касательно заключенного устного соглашения с гр. ФИО3, который подготовил сети газопотребления и газоиспользующее оборудование и произвел пуск газа (несанкционированное подключение). Истцом исполнительно-техническая документация и заявление на заключение поставки газа и технического обслуживания сданы только ____ Согласно исполнительно-технической документации по акту приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы газопровод ИЖС по адресу: ____, присоединение к сетям газопотребления осуществлялось в сроки с ____-____ гг. ____ по Акту проверки ААД № выявлено бездоговорное потребление газа по адресу: ____ (Собственник ФИО1). ____ произведено отключение от газоснабжения путем установки металлической заглушки с пломбой ___ (акт-наряд № на отключение газоиспользующего оборудования жилых зданий от ____). Просит отказать в иске. Считая, что не ответчик не препятствует подключению газа к дому.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ГК РФ, гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Пунктом 2 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как установлено в судебном заседании, между истцом ФИО1 и ответчиком АО «Сахатранснефтегаз» заключен Договор от ____ №-СТПиС на подключение (технологическому присоединению).

На основании вышеуказанного Договора АО «Сахатранснефтегаз» приняло на себя осуществление мероприятий по подключению (техническому присоединению) объекта, принадлежащего Истцу к сети газораспределения, а Ответчик в свою очередь должен был произвести оплату стоимости услуг в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Сроки выполнения мероприятий по подключению определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ____ № «Об утверждении Правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признания утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Согласно п. 5.1 Договора подключения №-СТПиС от ____ срок выполнения работ по Договору подключения установлен не позднее 1 года с момента заключения договора.

Со стороны АО «Сахатранснефтегаз» обязательства по Договору подключения №-СТПиС от ____ перед истцом ФИО1 по строительству сети газораспределения выполнены в полном объеме, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ____, то есть в пределах установленного срока. При этом, со стороны ФИО1 встречное обязательство по строительству и подготовке сети газопотребления и оплате не исполнено в полном объеме (п. 3.4. Договора).

Ходатайство истца об исключении акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ____ из перечня доказательств и признании недопустимым доказательством, суд полагает возможным оставить без удовлетворения, в связи с тем, что акт подписан приемочной комиссией в составе председателя и членов комиссии и представителем субподрядной организации, подписи все имеются, печати проставлены.

Суд считает несостоятельными доводы истца касательно заключенного устного соглашения с гр. ФИО3, который произвел пуск газа (несанкционированное подключение), подготовив сети газопотребления и газоиспользующее оборудование.

____ по Акту проверки ААД № ответчиком выявлено бездоговорное потребление газа по адресу: ____, принадлежащего истцу ФИО1

____ ответчиком произведено отключение от газоснабжения путем установки металлической заглушки с пломбой 20742 (акт-наряд № на отключение газоиспользующего оборудования жилых зданий от ____).

Судом установлено, что истец самостоятельно подготовил сети газопотребления и газоиспользующее оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке, что согласуется с договором и Постановлением Правительства РФ от ____ № «Об утверждении Правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признания утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Между тем, истцом нарушен порядок подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Истцу начислен ущерб за несанкционированное подключение к сетям газораспределения и последующего договорного потребления, что подтверждается расчетом ущерба, актом приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы газопровод ИЖС по адресу: ____, актом проверки ААД № от ____, выявившего несанкционированное подключение и последующее бездоговорное потребление газа.

____ ответчик утвердил акт №-СТПиС-4 о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Согласно акту от ____ в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) №-СТПиС от ____ объекта капитального строительства: жилого дома, котельной бани к сети газораспределения Исполнителю представлены: -    проект ___ разработан ___1; -    сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка Заявителя по адресу: РС(Я), ____ (характеристики сети; газопотребления - Таблица 1 Приложения № к настоящему акту); - газоиспользующее оборудование, присоединенное к сети газопотребления - Таблица 2 Приложения №. к настоящему акту.     Проектная и техническая документация соответствует техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения № ФЛ-Я/0668-16 от ____, являющимися неотъемлемой частью договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения №-СТПиС от ____.     Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом Заявителя. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии с проектом Заявителя. Сеть газопотребления и    газоиспользующее оборудование к    подключению (технологическому присоединению) готовы.

В связи с изложенным, иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к АО ___ об обязании подключить газ к жилому дому, удовлетворить.

Обязать АО Сахатранснефтегаз подключить газ к жилому дому, расположенному по адресу: ____, принадлежащий ФИО1.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

                                                    Судья                                 Л.А. Николаева

Изг. 12.11.2021