Решение по делу № 33-4823/2019 от 10.06.2019

Дело № 33-4823/2019

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Хабаровск                     19 июля 2019 года

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего: Дорожко С.И.,

судей: Верхотуровой И.В., Федоровой Г.И.,

при секретаре: Беляниновой А.Д.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Топоева Д. П. к индивидуальному предпринимателю Мордасову В. В. о расторжении договора подряда, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

по апелляционной жалобе Топоева Д. П. на решение Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 14 мая 2019 года,

заслушав доклад судьи Дорожко С.И., объяснения истца Топоева Д.П., его представителя Подскребышева Р.К., судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Топоев Д.П. обратился с иском к ИП Мордасову В.В. и просил расторгнуть договор подряда от 13.11.2018, взыскать убытки в размере 43000 руб., стоимость ущерба, причиненного порчей материалов, в размере 23 140, 50 руб., неустойку -130 600 руб., компенсацию морального вреда – 20 000 руб., штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

В обоснование иска указано, что между истцом и ответчиком был заключен вышеуказанный договор, срок выполнения работ установлен по 27.11.2018. Работы не выполнены. Заказчиком обнаружено некачественное выполнении работ, за которое истцом ответчику произведена оплата 43000 руб., о чем имеется расписка от 21.12.2018, в соответствии с которой ответчик обязался возвратить указанную сумму до 31.12.2018. В п. 4.3.1 договора предусмотрена неустойка 0,2 % в день от общей сумы договора в случае задержки свыше 7 календарных дней от общей суммы договора, в случае задержки выполнения работ. Поскольку условие о размере неустойки противоречит ч. 5 ст. 28 ФЗ « О защите прав потребителей», то подлежит применению неустойка в размере 3 % которая по 25.03.2019 составляет 462324 руб. и подлежит снижению до 130 600 руб. Пунктом 4.1.1 установлено, что исполнитель несет ответственность за испорченный материал. Материал испорчен на сумму 23 140,50 руб. Претензия от 12.02.2019 об уплате убытков осталась без ответа. Истец вынужден проживать в условиях незаконченного ремонта, переживать порчу купленных материалов, удержания его средств.

Заочным решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 14.05.2019 исковые требования удовлетворены частично. Расторгнут договор подряда от 13.11.2018, заключенный между Топоевым Д.П. и ИП Мордасовым В.В. С ИП Мордасова В.В. в пользу Топоева Д.П. взысканы убытки в размере 44 132 руб., компенсация морального вреда 5000 руб., штраф – 24 566 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано. С ИП Мордасова В.В. взыскана госпошлина в доход муниципального образования Городского округа «Город Хабаровск» в размере 1 976 руб.

В апелляционной жалобе истец Топоев Д.П. просит заочное решение суда изменить, принять новое решение, взыскав с ответчика неустойку в размере 130 600 руб., стоимость причиненного ущерба в размере 23 140 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. В обосновании жалобы ссылается на доводы, аналогичные, изложенным в исковом заявлении, указав, что так как размер неустойки, предусмотренный договором (0,2 %) ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, предусмотренными Законом О защите прав потребителей, указанное условие является недействительным. Как следует из гражданского законодательства, неустойка не поставлена в какую-либо зависимость от права требовать возмещения вреда, и может заявляться, как самостоятельное требование. Неустойка не может быть отклонена на основании положений ст. 14 Закона о защите прав потребителей.

На основании частей 1 и 2 ст. 327.1 ГПК РФ решение суда подлежит проверке в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что 13.11.2018 года между Топоевым Д.П. и ИП Мордасовым В.В. был заключен договор подряда по выполнению строительных работ в квартире <адрес>, в срок с 03.11.2018 по 27.11.2018. Согласно п. 5.2 договора общая стоимость работ без стоимости материалов составляет 130 600 руб. Смета не составлялась. На момент подписания договора согласно 5.3 исполнителю передан аванс 20 000 руб.

В процессе исполнения договора выявлены недостатки в виде некачественно выполненных работ. В связи с чем, 21.12.2018 Мордасовым В.В. написана расписка по его обязанности в срок до 31.12.2018 вернуть 43 000 руб. по договору от 13.11.2018 за некачественную работу, а также возвестить убытки за испорченный материал, в частности клей плиточный 4 мешка, дверную коробку и полотно 80 см. В случае необходимости докупить керамогранит керамическую плитку, материал по гипсованию.

Претензия от 12.02.2019, направленная ответчику, осталась без удовлетворения.

Удовлетворяя частично исковые требования, руководствуясь ст. ст. 1,15, 309, 310, 450, 453, 702, 721, 723, 730, 731, 732 Гражданского кодекса РФ, положениями Закона РФ «О защите прав потребителей», постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд первой инстанции, установив факт некачественных работ, исходил из того, что причинение истцу убытков в размере 44 132 руб. подтверждается распиской ответчика от 21.12.2018, указав, что не подлежат удовлетворению требования о взыскании убытков испорченных стоимостью комплекта 2 дверных коробок Лайн 2070х70х28, цвет дуб, стоимости 2 дверных полотен, остекленных Лайн 200х60см, цвета дуб, наливного пола «Волма» 11 мешков, наливного пола «Строитель» 3 мешка, профиля стоечного Кнауф 50х50х3000мм, керамической плитки 40х38 серая, керамической плитки 40х38 белая, суперлиста Кнауф влагостойкого 2500х1200х10мм., 2 шт., поскольку истцом не доказано, что строительный материал был испорчен ответчиком.

Проверяя решение суда в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия соглашается с выводами и с решением суда в части взыскания с ответчика убытков в размере 44 132 руб., компенсации морального вреда и отказе во взыскании иных убытков за испорченный материал, как соответствующими обстоятельствам дела и исследованным доказательствам, которым суд дал надлежащую оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ и не находит оснований для изменения или отмены решения суда в этой части по доводам апелляционной жалобы.

Доводы жалобы о несогласии с отказом в удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных порчей материала, судебной коллегией отклоняются, поскольку в соответствии с положениями ст. ст. 56, 59, 60 ГПК РФ относимых, допустимых и достаточных доказательств порчи указанных истцом материалов, кроме плиточного клея, не представлено.

Довод жалобы о несогласии истца с размером компенсации морального вреда, судебной коллегией отклоняется, поскольку сумма компенсации морального вреда в размере 5000 руб. определена судом первой инстанции с учетом фактических обстоятельств дела, характера причиненных истцу нравственных страданий, требований разумности и справедливости. Оснований для увеличения размера присужденной судом компенсации морального вреда, судебная коллегия не находит.

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с выводами и решением суда первой инстанции об отказе во взыскании неустойки и считает решение суда в этой части подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 №О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен п░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 28 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ (░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░).

░░░░░░░░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░), ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ (░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░), ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░░░░ ░░░░░░. (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 17.12.1999 N 212-░░)

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░) ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ 13.11.2018 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░ 27.11.2018. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 21.12.2018. ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 25.03.2019, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░ 13.11.2018 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,2 % ░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░. 28 ░░░░░░ ░░ ░░ 07.02.1992 N 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 28 ░░░░░░ ░░ ░░ 07.02.1992 N 2300-1 «░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 85 000 ░░░., ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░ 3% ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 118 ░░░░ ░░░░░░░░░░ 300 900 ░░░., ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ 4 ░ 5 ░. 5 ░░. 28 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 85 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 85 000 ░░░., ░░░░░░ – 67 066 ░░░., ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. ░░. 98, 103 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ 4 082 ░░░. 64 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 327.1, 328, 329, 330 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ 14 ░░░ 2019 ░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 85 000 ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 67 066 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ 4 082 ░░░░░ 64 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                     ░.░. ░░░░░░░

░░░░░:     ░.░. ░░░░░░░░░░░

                                     ░.░. ░░░░░░░░