Решение по делу № 2-4224/2018 от 18.07.2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

26 сентября 2018 года Видновский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Кравченко С.О.

при секретаре Кулачкине А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Николаевой Марии Андреевны к ООО «Ваш город» о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности в объекте незавершенного строительства,

                                             У С Т А Н О В И Л :

Истица обратилась в суд с иском о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в размере 360/280169 и 420/2801690 в праве общей долевой собственности в многоквартирном жилом <адрес> по строительному адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № в виде кладовых со строительными номерами по проекту                     № и №, площадью 3,6 кв.м. и 4,2 кв.м. номер подъезда по проекту 9, этаж подвальный 1 уровень и взыскании с ответчика неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в размере 15054,48 рублей.

            В обоснование заявленных требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между истицей и ООО «Ваш город» был заключен договор участия в долевом строительстве № № и № № в отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом <адрес> по строительному адресу: <адрес>, г.<адрес>, в виде кладовых со строительными номерами по проекту № и № площадью 3,6 кв.м. и 4,2 кв.м., номер подъезда по проекту 9, этаж подвальный 1 уровень.

            Свои обязательства по Договору истица выполнила в полном объеме. Произвела оплату в сумме 100800 рублей и 100800 рублей.

            По условиям Договора, срок ввода дома в эксплуатацию определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а передача объекта истцу не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако в настоящее время дом в эксплуатацию не сдан, строительство дома не ведется, что может повлечь неисполнение ответчиком обязательств по договорам. Поскольку истица оплатила стоимость объекта, а ответчику было выдано разрешение на строительство, истица считает, что имеет право на долю в многоквартирном жилом доме в виде кладовой.

            В судебном заседании истица заявленные исковые требования поддержала и настаивала на их удовлетворении.

            Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, исковые требования подлежат удовлетворению.

            В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истицей и ООО «Ваш город» был заключен договор участия в долевом строительстве № № и № № в отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом <адрес> по строительному адресу: <адрес>, г.<адрес>, в виде кладовых со строительными номерами по проекту № и № площадью 3,6 кв.м. и 4,2 кв.м., номер подъезда по проекту 9, этаж подвальный 1 уровень.

            Свои обязательства по Договору истица выполнила в полном объеме. Произвела оплату в сумме 100800 рублей и в сумме 100800 рублей, что подтверждается приобщенными к материалам дела платежными документами.

            По условиям Договора, срок ввода дома в эксплуатацию определен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а передача объекта истцу не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако в настоящее время дом в эксплуатацию не сдан, строительство дома не ведется.

            Ст. 8 ГК РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 11 и ст. 12 ГК РФ защита нарушенных гражданских прав осуществляется судом, в частности, путем признания права.

    В соответствии с п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

     В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ, объекты незавершенного строительства отнесены к недвижимому имуществу, которое в силу положений ст. 128 ГК РФ является объектом гражданских прав.

      Пунктом 10 адрес ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, установлено, что здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, признаются объектами незавершенного строительства.

      В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

      Статьей 8 этого же Закона предусмотрено, что передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

      Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

     После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока.

     По смыслу ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ документом, удостоверяющим выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

    В силу положений ст. 209, 244 ГК РФ право собственности на долю в объекте может быть признано только в отношении индивидуально-определенной вещи, т.е. уже существующего в качестве обусловленного договором объекта недвижимого имущества.

     Соответственно, юридически значимым обстоятельством, подлежащим доказыванию стороной истца по настоящему делу, является фактическое наличие индивидуально-определенного объекта строительства.

              Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, требования о признании права собственности на объект незавершенного строительства подлежат удовлетворению, если истец исполнил обязательства по договору участия в долевом строительстве, при этом в оговоренный договором срок жилой дом в эксплуатацию не введен, строительные работы застройщиком прекращены, на момент обращения в суд и рассмотрения дела многоквартирный дом в эксплуатацию не введен, но объект, который исходя из степени завершенности строительства (80%) фактически передан застройщиком истцу, имеет индивидуально-определенные характеристики и учтен в качестве самостоятельного объекта незавершенного строительства органом, осуществляющим кадастровый учет объектов недвижимости.

Согласно сообщению Главного Управления Государственного строительного надзора МО, о состоянии готовности многоквартирного <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что готовность фундамента – на 100%, подземной части здания на 100 %, несущего каркаса надземной части на 100 %. Строительные работы приостановлены с 15.06.2018г. по 16.07.2018г.

Анализируя вышеуказанные нормы, с учетом того, что истица выполнила свои обязательства в полном объеме, оплатила полную стоимость договора, принимая во внимание высокую степень готовности объекта незавершенного строительства, суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения требований истицы о признании права собственности на нежилое помещение в виде кладовой.

           В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

           Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

            Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд

                                                      Р Е Ш И Л :

Исковые требования Николаевой Марии Андреевны – удовлетворить.

Признать за Николаевой Марией Андреевной право собственности на долю в объекте незавершенного строительства в праве общей долевой собственности в многоквартирном жилом <адрес> по строительному адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № в виде кладовых со строительными номерами по проекту № и №, площадью 3,6 кв.м. и 4,2 кв.м. номер подъезда по проекту 9, этаж подвальный 1 уровень.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Видновский городской суд в течение одного месяца.

                Судья:                                                                                                  Кравченко С.О.