Решение по делу № 2-2550/2023 от 09.01.2023

Гражданское дело №...

54RS0№...-36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24 июля 2023 г.                                                         г. Новосибирск

Новосибирский районный суд Новосибирской области в составе судьи Руденской Е.С., при помощнике судьи Чебаковой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Дергачева А. М. к ООО «Симметрия» о защите прав потребителя,

    установил:

Дергачев А.М. обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование которого указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Симметрия» заключен договор строительного подряда №... на проведение ремонтно-отделочных работ. В соответствии с условиями договора ООО «Симметрия» взяло на себя обязательства выполнения ремонтно-отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, рп. Краснообск, <адрес> №..., <адрес>, истец принял на себя обязательства по оплате работ. В соответствии с договором срок выполнения работ был установлен в количестве 80 рабочих дней с момента начала работ. К выполнению работ подрядчик приступил ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, работы должны были быть завершены ДД.ММ.ГГГГ, но ответчик свои обязательства не выполнил. Общая стоимость работ была определена договором в сумме 1 669 668 руб., истцом вместе с материалами оплачена сумма в размере 2 881 666 руб., из них за выполнение работ 1 416 507 руб., за материалы 1 416 529 руб., за услуги (доставка, вывоз мусора) 51 100 руб., что не оспаривается ответчиком и подтверждается актом сверки расчетов №... от ДД.ММ.ГГГГ. Ремонтные работы произведены не в полном объеме и имеют ряд существенных недостатков, которые требуют устранения. Стоимость и объем работ необходимых для устранения выявленных дефектов и отклонений составляет 386 565,62 руб. За нарушение сроков проведения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ истцом рассчитана неустойка в размере 1 416 507 руб. Истцом в адрес ответчика была направлена претензия, которую ответчик отказался удовлетворять.

Просит взыскать с ООО «Симметрия» в пользу истца неустойку в размере 1 416 507 руб., переплату за выполненную работу в размере 693 812 руб., стоимость работ на устранение недостатков в размере 386 565,62 руб., компенсацию морального вреда 300 000 руб., расходы на проведение экспертизы 32 500 руб., а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли мирового соглашения, просили суд утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами на условиях, изложенных в тексте мирового соглашения и подписанных сторонами, производство по делу просили прекратить.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ.

Суд, исследовав письменные материалы дела, считает возможным утвердить мировое соглашение, условия которого выражены в адресованном суду заявлении в письменной форме, подписаны сторонами и приобщены к материалам дела, поскольку условия мирового соглашения, заключенного между сторонами, не противоречат закону и не нарушают прав и законных интересов других лиц.

Согласно ст. 39 ГПК РФ, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Истец, представитель ответчика, третье лицо в судебное заседание после перерыва не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили рассмотреть вопрос об утверждении мирового соглашения в отсутствие сторон.

В соответствии с абз. 5 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

В соответствии с абз. 2 п.п. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной государственной пошлины, то есть 10 979,10 руб. (15 684,42 ? 70%).

Руководствуясь главой 14.1, ст. 173, 220, 221 ГПКРФ,

определил:

по гражданскому делу по иску Дергачева А. М. к ООО «Симметрия» о защите прав потребителя, утвердить мировое соглашение по условиям которого:

1. Заключая настоящее мировое соглашение стороны договорились, что все существующие разногласия, связанные со сроком и качеством выполнения работ по Договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные разногласия, вытекающие из Договора №... от ДД.ММ.ГГГГ урегулированы сторонами путем отказа сторон от требований друг к другу и снижением итоговой стоимости договора (переплаты по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ).

2. Стороны договорились об уменьшении стоимости договора №... от ДД.ММ.ГГГГ (в результате переплаты) на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3. Денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей Ответчик обязуется перечислить Истцу в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (включительно) по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Дергачев А. М.

ИНН получателя: №...

Наименование банка: Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»

БИК Банка: №..., ИНН Банка: №...

Корр.Счет: 30№...

Расчетный счет: 40№...

4. В случае невозможности исполнения обязательства ответчиком в связи с обстоятельствами, произошедшими не по вине ответчика, срок исполнения обязательств откладывается до даты устранения обстоятельств препятствующих исполнению обязательств (технические неполадки, связанные с банковским обслуживанием, блокировкой счета получателя, иные обстоятельства, не связанные с волей и обязательствами ответчика).

5. Обязательство ответчика по возврату переплаты указанному в п. 2, 3 считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета ответчика либо иного лица, исполняющего обязательство ответчика по мировому соглашению перед Истцом по поручению ответчика.

6. При условии точного и своевременного исполнения ответчиком, своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения в части возврата переплаты по договору, указанной в п. 2, 3 мирового соглашения, сроков и порядка ее выплаты, истец и третье лицо отказываются от своих прав на взыскание с ответчика любых сумм, являвшихся основанием и предметом гражданского дела №..., рассматриваемых в Новосибирском районном суде в т.ч. по взысканию неустойки, убытков, пени, морального вреда, штрафа, а также любых иных требований, вытекающих из договора строительного подряда №... от ДД.ММ.ГГГГ.

7. В случае нарушения ООО «Симметрия» (ответчиком) условий указанных в п. 1,2,3 настоящего мирового соглашения в части суммы (п. 2), сроков (п. 2) или порядка (п. 3) возврата переплаты, взысканию с ООО «Симметрия» подлежат денежные средства в размере, заявленном в исковом заявлении по делу №..., а именно:

- 1 416 507 руб. (один миллион четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семь рублей) неустойки за нарушение сроков работ по договору

- 693 812 руб. (шестьсот девяносто три тысячи рублей восемьсот двенадцать рублей) стоимость переплаты по выполненным работам

- 386 565,62 руб. (триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят две копейки) стоимость работ для устранения выявленных дефектов и отклонений.

- 300 000 руб. (триста тысяч рублей) компенсация морального вреда.

- 32 500 руб. (тридцать две тысячи пятьсот рублей) расходы на проведение экспертизы ООО «Мэлвуд».

8. Истец и третье лицо обязуются не предпринимать действий по распространению сведений, порочащих деловую репутацию ответчика.

9. В случае совершения истцом и (или) третьим лицом действий, указанных в п. 8 настоящего мирового соглашения, за ответчиком остается право направить истцу и(или) третьему лицо запрос об устранении обстоятельств (в том числе о публикации опровержения порочащих деловую репутацию сведений), наступивших по вине истца и (или) третьего лица и повлекших распространение сведений, порочащих деловую репутацию ответчика. Указанные требования должны быть исполнены истцом и (или) третьим лицом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанных требований.

10. Расходы прямо или косвенно связанные с рассмотрением дела, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы гражданского дела №....

Вернуть Дергачеву А. М. государственную пошлину, уплаченную при подаче настоящего иска в размере 10 979,10 руб. (чек-ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 684,42 руб.).

Производство по гражданскому делу по иску Дергачева А. М. к ООО «Симметрия» о защите прав потребителя, прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья        «подпись»

Подлинник определения находится в гражданском деле №... в Новосибирском районном суде Новосибирской области.