Решение по делу № 2-834/2022 от 15.06.2022

К делу №2-834/22      23RS0045-01-2022-001469-06

Решение

Именем Российской Федерации

25 августа 2022 года           город Славянск-на-Кубани

Славянский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Ковальчук Н.В.,

при секретаре судебного заседания Пашинской А.А.,

с участием истца Рождественского В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Рождественский В.Н. к Кондратенко Е.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств,

установил:

истец обратился в суд с иском к Кондратенко Е.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что 14.12.2020 г. между ним и ответчиком заключен договор подряда, согласно п. 1.1 предусмотрено выполнение работ по установке забора из профнастила, высотой 1,8 м, ворот длиной 3 м. Согласно п.п.1.2,1.3 договора, работы производятся из материалов и силами исполнителя, вдоль земельного участка, принадлежащего заказчику по адресу: (...).Пункты 3.1, 3.2, 3.2.1 договора предусматривают, что стоимость работ составляет 250 000 рублей, которую заказчик выплачивает исполнителю в полном объеме в день подписания договора путем безналичного расчета на карту Сбербанка РФ 5469 4009 5992 0930. В соответствии с пунктами 3.4, 3.5 договора заказчик компенсирует исполнителю стоимость дополнительных материалов или расходы, связанные с закупкой материалов в случае их значительного увеличения в цене не более чем на 15% от суммы стоимости работ по договору. Согласно пунктам 5.1.2, 11.2 заказчик обязуется выполнить работы в течение 10 календарных дней с момента подписания договора (с 14.12.2020) с условием соблюдения заказчиком установленных сроков оплаты работ. Таким образом, стороны договорились о сроке окончания работ по договору до 24.12.2021. В соответствии с пунктом 3.2 договора заказчиком были перечислены денежные средства в адрес исполнителя в размере 250 000 (платежи 14.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 14.12.2020 (...) сумму 50 000 руб., от 15.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 15.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 16.12.2020 (...) на сумму 25 000 руб., от 16. 12.2020 (...) на сумму 25 000 руб.). 28.01.2021 было перечислено 20 000 рублей на дополнительные материалы (платеж (...)) на счет, указанный в пункте 3.2 договора в соответствии с условием, предусмотренным пунктом 3.4 договора. Таким образом, заказчиком оплачена исполнителю сумма в размере 270 000 руб. и обязательства, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме. Вместе с тем работы, предусмотренные договором, исполнителем до настоящего момента не выполнены. При этом о возникновении обстоятельств, умедляющих ход работ, исполнитель заказчика не известил. Просрочка исполнения обязательства по настоящему договору на 15.04.2022 составляет 477 дней. Согласно п.8.5.1 договора заказчик вправе расторгнуть договор в случае задержки исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, независящим от него. Так как ответчик не приступил к исполнению работ, в срок, указанный договор подлежит расторжению. И возвращению суммы по договору 270 000 руб. Согласно п. 8.1 договора предусмотрена ответственность исполнителя за нарушение сроков окончания работ в виде неустойки размере 0,1 % от стоимости работ по договору ха каждый день просрочки. Просрочка исполнения обязательства по договору на 25.04.2022 составляет 522 дня: с 25.12.2020 по 30.05.2022 за 4522 дня - 250 000х522х0,1%=130500 руб., с 29.01.2021 по 30.05.2022 за 487 дней - 20 000 х487х0,1%=9740 руб. Всего сумма неустойки 140 240 руб. 30.12.2021 г. в адрес ответчика была направлена претензия об уплате суммы неустойки в размере 98660 ( на дату претензии) и выполнении работ, либо расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в размере 270 000 руб. Ответчиком требования не исполнены. Просит суд расторгнуть с ответчиком договор подряда от 14.12.2020 г., взыскать с ответчика сумму по договору подряда 270 000 руб., сумму неустойки 140 240 руб., штраф в размер 50 % от суммы присужденной судом, компенсацию морального вреда 10 000 руб.

Истец Рождественский В.Н. в судебном заседании поддержал исковые требования и показал, что земельный участок, на котором необходимо было возвести забор, принадлежит его супруге, приобретен в период брака. Деньги по договору им переведены в разные дни, потому что он хотел убедиться, что работа будет начата. Просит иск удовлетворить.

Ответчик Кондратенко Е.В. в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом уведомлен оп телефону, о причинах неявки суду не сообщил, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке ст.167 ГПК РФ.

Выслушав истца, исследовав обстоятельства дела и доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1).

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

На основании абз. 5,6 п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что 14.12.2020 года между ИП Кондратенко В.Н. и Рождественским В.Н. заключен договор подряда на возведении забора, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по установке забора из профнастила, высотой 1,8 метра, а также ворот длиною 3 метра, возводимого вдоль земельного участка Заказчика по адресу: г. (...)

Из содержания договора подряда следует, что Кондратенко Е.В. заключил договор в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ «О защите прав потребителей».

       Согласно п.3.1, 3.2 договора общая стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Исполнителем по договору составляет 250 000 рублей. оплата производится в полном объеме в российских рублях путем безналичного расчета на карту Сбербанка РФ 5469 4009 5992 0930.

Согласно п.3.2.1 договора Заказчик выплачивает Исполнителю 100 % стоимости работ, указанную в п.3.2 настоящего договора в день его подписания.

В соответствии с п.3.4, 3.5 договора стороны договорились, что в случае необходимости поставки дополнительных материалов или в случае значительного подорожания материалов, расходы, связанные с компенсацией на закупку материалов, не превысят 15 % от общей первоначальной стоимости договора. Разница в стоимости материалов между заявленной и фактической компенсируется Заказчиком.

Согласно п.11.2 договора Заказчик выполнит работы, предусмотренных п.1.1-.1.2 договора в течение 10 календарных дней с момента его подписания, с условием соблюдения заказчиков установленных сроков оплаты работ.

        Свои обязательства по договору Рождественский В.Н. выполнил, оплатив стоимость работ полностью, перечислив денежные средства в адрес исполнителя в размере 250 000 рублей, что подтверждено чеками по безналичной оплате услуг Сбербанк Онлайн: 14.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 14.12.2020 (...) сумму 50 000 руб., от 15.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 15.12.2020 (...) на сумму 50 000 руб., от 16.12.2020 (...) на сумму 25 000 руб., от 16. 12.2020 (...) на сумму 25 000 руб.

28.01.2021 было перечислено 20 000 рублей на дополнительные материалы (платеж (...)) на счет, указанный в пункте 3.2 договора в соответствии с условием, предусмотренным пунктом 3.4 договора, что подтверждено чеком по операции Сбербанк Онлайн.,

Свои обязательства по договору подряда истец выполнил, перечислив с 14 по 16 декабря 2020 года заказчику 250 000 рублей, однако, заказчик, в установленный в договоре срок, до 24.12.2020 года, работы по возведению забора и ворот, не выполнил.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

В соответствии с ч.1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной

Согласно п. 8.5.1 договора заказчик вправе расторгнуть договор в случае задержки исполнителем начала строительства более чем на две недели по причинам, не зависящим от заказчика.

Таким образом, в связи с неисполнением ответчиком условий договора в срок, договор подлежит расторжению, а уплаченная исполнителем сумма по договору в размере 270 000 рублей, подлежит взысканию с ответчика.

Согласно п. 8.1 договора предусмотрена ответственность исполнителя за нарушение сроков окончания работ в виде неустойки размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

В судебном заседании установлено, что до настоящего времени Исполнителем никаких действий по выполнению условий договора подряда от 14.12.2020 года предпринято не было.

Следовательно, с ответчика подлежит взысканию неустойка в связи с неисполнением требования о возврате 250 000 рублей за период с 25.12.2020 по 30.05.2022 в размере 130 500 руб., за неисполнение требования о возврате 20 000 рублей за период с 29.01.2021 по 30.05.2022 9740 руб., расчет которой произведен верно, всего в сумме 140 240 руб.

30.12.2021 г. в адрес ответчика была направлена претензия об уплате суммы неустойки в размере 98660 рублей, выполнении работ, либо расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств в размере 270 000 руб. Ответчиком требования не исполнены.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении требований потребителя, суд взыскивает с исполнителя, за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом. Поэтому с ответчика подлежит взысканию штраф, в размере 135 000 рублей.

Требования о компенсации морального вреда подлежат удовлетворению, в размере 10 000 рублей, на основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно ст. 333.20 НК РФ с ответчика подлежат взысканию государственная пошлина в размере 5900 рублей.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования Рождественский В.Н. к Кондратенко Е.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда на возведение забора от 14.12.2020 года заключенный между Кондратенко Е.В. и Рождественский В.Н. .

Взыскать с Кондратенко Е.В. в пользу Рождественский В.Н. денежные средства по договору подряда 270 000 рублей, неустойку в размере 140 240 рублей, в качестве компенсации морального вреда 10 000 рублей, штраф в размере 135 000 рублей.

Взыскать с Кондратенко Е.В. госпошлину в доход государства в размере 5900 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Славянский городской суд в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме.

Копия верна

согласовано

        Судья                                              Ковальчук Н.В.