Решение по делу № 2-3448/2023 от 27.04.2023

Дело № 2-3448/2023

УИД 60RS0001-01-2023-003916-05

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

16 августа 2023 года                                город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Фишовой О.С.

при секретаре     Кузьминой И.Г.

с участием истца ФИО1,

ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора строительного подряда, взыскании уплаченных денежных средств по договору строительного подряда, неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора строительного подряда, взыскании уплаченных денежных средств по договору строительного подряда, неустойки, компенсации морального вреда, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор № б/н на строительство каркасной бани. Стоимость работ по договору составила 207 000 руб. Согласно условиям договора ответчик должен был выполнить строительные работы по возведению каркасной бани до ДД.ММ.ГГГГ. На сумму в размере 157 000 руб., которые были переданы истцом, ответчик должен был самостоятельно закупить строительный материал, согласно смете, а при сдаче готового объекта получить 50 000 руб. за работу.

В связи с существенным нарушением ответчиком сроков строительства и необоснованным присвоении денежных средств, переданных от истца на покупку строительных материалов в размере 157 000 руб. и не обеспеченных материалом в полном объеме, истец предложил ответчику расторгнуть договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть денежные средства. В адрес ответчика была направлена претензия, которая осталась без ответа.

С учетом изложенного истец просит суд расторгнуть договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ФИО2 взыскать с ответчика денежные средства в размере 77 256 руб., неустойку в размере 347 760 руб. и компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.

В судебном заседании истец ФИО1 и ответчик ФИО2 заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами, по условиям которого:

1. Истец отказывается от иска в полном объеме.

2. Ответчик ФИО2 оплачивает истцу ФИО1 денежные средства в размере 88 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет по номеру телефона №.

3. Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым.

4. После получения денежных средств истец ФИО1 возвращает ответчику ФИО2 находящийся у истца ФИО1 инструмент.

Согласно ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) при заключении сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены.

Суд, исследовав фактические обстоятельства спора, представленные сторонами доводы и доказательства, приходит к выводу о том, что мировое соглашение, не противоречит закону, не нарушает интересов иных лиц. При таких обстоятельствах, учитывая, что мировое соглашение заключено сторонами в письменной форме и подписано ими, оно подлежит утверждению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить по делу мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком ФИО2 на следующих условиях:

1. Истец отказывается от иска в полном объеме.

2. Ответчик ФИО2 оплачивает истцу ФИО1 денежные средства в размере 88 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет по номеру телефона №.

3. Договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым.

4. После получения денежных средств истец ФИО1 возвращает ответчику ФИО2. находящийся у истца ФИО1 инструмент.

Производство по делу прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья                              О.С. Фишова