Решение по делу № 2-3152/2019 от 24.10.2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

дело 2-3152/2019

УИД 50RS0044-01-2019-004583-82

город Серпухов Московской области

19 декабря 2019 года

Серпуховский городской суд Московской области

в составе председательствующего судьи Коляды В.А.,

при секретаре судебного заседания Барановой Е.В.,

с участием:

представителя истца Куликовой Т.Е. – Цыгановой Ю.Е.,

ответчика ИП Сафоновой Л.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Куликовой Т. Е. к индивидуальному предпринимателю Сафоновой Л. А. о защите прав потребителя,

установил:

Истец Куликова Т.Е. обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю Сафоновой Л. А. о защите прав потребителя.

В настоящем судебном заседании от представителя истца и от ответчика поступило письменное ходатайство об утверждении судом мирового соглашения, условия которого оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

По условиям мирового соглашения:

1.      Стороны по делу констатируют, что Ответчик осуществила по договору подряда <номер> от 12 мая 2017, заключенному с Истцом, строительство жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, д. Райсеменовское, кадастровый номер земельного участка: <номер> (далее - «Жилой дом»). Стоимость строительства Жилого дома составила 6 750 000 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Перечень фактически выполненных Ответчиком работ по строительству Жилого дома указан в Акте о приемке выполненных работ КС-2, являющемся приложением №1 к настоящему мировому соглашению.

2.      Стороны по делу констатируют, что Истец осуществила по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года, заключенному с Ответчиком, оплату стоимости строительства Жилого дома в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

3.      С учетом стоимости фактически выполненных Ответчиком работ по строительству Жилого дома, у казанной в пункте 1 настоящего мирового соглашения, и стоимости оплаченных Истцом денежных средств за строительство Жилого дома, указанной в пункте 2 настоящего мирового соглашения, Ответчик должна вернуть Истцу излишне уплаченные им денежные средства в размере 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копейки.

4.      Стороны договорились, что Ответчику устанавливается рассрочка по оплате Истцу денежных средств, указанных в пункте 3 настоящего мирового соглашения, в связи с чем такие денежные средства возвращаются Ответчиком Истцу в следующем порядке:

54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей – в срок до 25 января 2020 года,
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 февраля 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 марта 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 апреля 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 мая 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 июня 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 июля 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 августа 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 сентября 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 октября 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 ноября 2020 года;
56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей - в срок до 25 декабря 2020 года.

5.     Оплата суммы денежных средств, указанных в пункте 3 мирового

соглашения, осуществляется Ответчиком в наличном порядке или в безналичном порядке путем перечисления Истцу денежных средств по следующим банковским реквизитам:

- Получатель

Куликова Т. Е. Счет получателя <номер> Банк получателя

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Адрес

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1 БИК 044525659

Корр. счет <номер> в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ИНН 7734202860

В случае изменения вышеуказанных банковских реквизитов Истец письменно сообщает о таких изменениях Ответчику. По истечении 35 (тридцати пяти) дней с даты отправки такого сообщения по адресу места жительства Ответчика (<адрес>) указанное сообщение считается полученным Ответчиком и перечисление денежных средств, предусмотренных пунктом 3 мирового соглашения, должно осуществляться по банковским реквизитам, указанным в сообщении Истца.

6.     В случае, если Ответчик допустит просрочку в возврате Истцу хотя бы одного периодического платежа, указанного в пункте 4 настоящего мирового соглашения, на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, пункт 4 настоящего мирового соглашения не применяется, и Ответчик обязан вернуть Истцу единовременно всю сумму денежных средств, указанных в пункте 3 мирового соглашения, за исключением фактически оплаченных денежных средств, а также уплатить Истцу неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Указанные денежные средства должны быть возвращены Ответчиком по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты наступления пятнадцатого дня просрочки осуществления платежа, предусмотренного пунктом 4 настоящего мирового соглашения.

7.     Ответчик также возмещает Истцу судебные расходы за составление искового заявления и представление интересов Истца в суде в размере 19000 (девятнадцать тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.

8.      Истец отказывается от требований к Ответчику в части взыскания денежных средств:

- в размере 504749 (пятьсот четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 40 (сорок) копеек как излишне уплаченных по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года;

- в размере 300000 (триста тысяч) рублей в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года;

- в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в качестве штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя;

- в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в качестве компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.

9.      Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Серпуховским городским судом Московской области и действует до полного исполнения его сторонами своих обязательств.

Судом установлено, что условия мирового соглашения содержатся в письменном заявлении и подписаны сторонами. Сторонам разъяснены последствия утверждения судом мирового соглашения, прекращения производства по делу, предусмотренные статьёй 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, оно должно быть утверждено.

Руководствуясь статьями 39, 173, 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по гражданскому делу Куликовой Т. Е. к индивидуальному предпринимателю Сафоновой Л. А. о защите прав потребителя прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

Утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами, по условиям которого:

1. Стороны по делу констатируют, что Ответчик осуществила по договору подряда <номер> от 12 мая 2017, заключенному с Истцом, строительство жилого дома по <адрес>, кадастровый номер земельного участка: <номер> (далее - «Жилой дом»). Стоимость строительства Жилого дома составила 6 750 000 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Перечень фактически выполненных Ответчиком работ по строительству Жилого дома указан в Акте о приемке выполненных работ КС-2, являющемся приложением №1 к настоящему мировому соглашению.

2. Стороны по делу констатируют, что Истец осуществила по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года, заключенному с Ответчиком, оплату стоимости строительства Жилого дома в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

3. С учетом стоимости фактически выполненных Ответчиком работ по строительству Жилого дома, у казанной в пункте 1 настоящего мирового соглашения, и стоимости оплаченных Истцом денежных средств за строительство Жилого дома, указанной в пункте 2 настоящего мирового соглашения, Ответчик должна вернуть Истцу излишне уплаченные им денежные средства в размере 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копейки.

4. Стороны договорились, что Ответчику устанавливается рассрочка по оплате Истцу денежных средств, указанных в пункте 3 настоящего мирового соглашения, в связи с чем такие денежные средства возвращаются Ответчиком Истцу в следующем порядке:

54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей – в срок до 25 января 2020 года,
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 февраля 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 марта 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 апреля 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 мая 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 июня 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 июля 2020 года; 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 августа 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 сентября 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 октября 2020 года;
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей - в срок до 25 ноября 2020 года;
56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей - в срок до 25 декабря 2020 года.

5. Оплата суммы денежных средств, указанных в пункте 3 мирового

соглашения, осуществляется Ответчиком в наличном порядке или в безналичном порядке путем перечисления Истцу денежных средств по следующим банковским реквизитам:

- Получатель

Куликова Т. Е. Счет получателя <номер> Банк получателя

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Адрес

107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1 БИК 044525659

Корр. счет <номер> в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ИНН 7734202860

В случае изменения вышеуказанных банковских реквизитов Истец письменно сообщает о таких изменениях Ответчику. По истечении 35 (тридцати пяти) дней с даты отправки такого сообщения по адресу места жительства Ответчика (<адрес>) указанное сообщение считается полученным Ответчиком и перечисление денежных средств, предусмотренных пунктом 3 мирового соглашения, должно осуществляться по банковским реквизитам, указанным в сообщении Истца.

6. В случае, если Ответчик допустит просрочку в возврате Истцу хотя бы одного периодического платежа, указанного в пункте 4 настоящего мирового соглашения, на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, пункт 4 настоящего мирового соглашения не применяется, и Ответчик обязан вернуть Истцу единовременно всю сумму денежных средств, указанных в пункте 3 мирового соглашения, за исключением фактически оплаченных денежных средств, а также уплатить Истцу неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Указанные денежные средства должны быть возвращены Ответчиком по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты наступления пятнадцатого дня просрочки осуществления платежа, предусмотренного пунктом 4 настоящего мирового соглашения.

7. Ответчик также возмещает Истцу судебные расходы за составление искового заявления и представление интересов Истца в суде в размере 19000 (девятнадцать тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения.

8. Истец отказывается от требований к Ответчику в части взыскания денежных средств:

- в размере 504749 (пятьсот четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 40 (сорок) копеек как излишне уплаченных по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года;

- в размере 300000 (триста тысяч) рублей в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда <номер> от 12 мая 2017 года;

- в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в качестве штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя;

- в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в качестве компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.

9. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Серпуховским городским судом Московской области и действует до полного исполнения его сторонами своих обязательств.

На определение в течение пятнадцати дней со дня его вынесения может быть подана частная жалоба в Московский областной суд через Серпуховский городской суд.

Председательствующий судья В.А. Коляда