Решение по делу № 2-2253/2024 от 07.02.2024

Производство № 2-2253/2024

(уникальный идентификатор дела

91RS0024-01-2024-001380-09)

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 апреля 2024 года                            г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Дацюка В.П., при секретаре Козак К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ковтун Людмилы Валерьевны к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о понуждении произвести технологическое подключение,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в Ялтинский городской суд Республики Крым с настоящим исковым заявлением, в котором просит обязать ответчика в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №<номер>.

Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка общей площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером №<номер>, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Гаспра, <адрес>. Ковтун Л.В. на основании заявки №<номер> от 18.05.2023г. были выданы технические условия №<номер> от 31.05.2023г. для присоединения к электрическим сетям. В соответствии с пунктом 10 Техусловий, сетевая организация принимает на себя обязательства по монтажу прибора коммерческого учета электроэнергии, присоединении прибора учета к проектируемой ЛЭП 0,4 кВ от резервного коммутационного аппарата КЯ 65 (ТП 334). А так же проложить ЛЭП 0,4 кВ от резервного коммутационного аппарата КЯ 65 (ТП 334) до точки присоединения объекта. Согласно пункту 13 Техусловий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев. 31,05.2023г. Ответчиком был выдан счет №<номер> на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств на сумму 47 880 рублей. Указанная сумма оплачена мною <дата> Кроме того, истцом были выполнены все обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями, в том числе: установлено вводно-распределительное устройство (ВРУ); построена линия электропередач от точки присоединения до ВРУ; фактически присоединено ВРУ к точке присоединения. 29.06.2023г. Между ГУП РК «Крымэнерго» и Ковтун Л.В. был заключен договор энергоснабжения №<номер>. О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, <дата> истец письменно уведомил ответчика. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом и заблаговременно.

Представителем истца подано заявление о рассмотрении дела в её отсутствие, исковые требования поддержала, просила удовлетворить.

Под надлежащим извещением судом принимается возвращение почтовой корреспонденции за истечением срока хранения (ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 113, 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Информация о дате и месте судебного разбирательства также своевременно размещена на официальном сайте Ялтинского городского суда Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со ст. ст. 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие неявившихся в судебное заседание лиц, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, оценив эти доказательства с учетом требований закона об их допустимости, относимости и достоверности как в отдельности, так и их взаимной связи в совокупности, а установленные судом обстоятельства с учетом характера правоотношений сторон и их значимости для правильного разрешения спора, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от <дата>, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Из материалов дела следует, что истец Ковтун Л.В. является совладельцем земельного участка по адресу: <адрес>, пгт. Гаспра, ул. <адрес>, площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером №<номер>

На основании заявки истца от <дата> №<номер> выданы технические условия от <дата> №<номер> для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» энергопринимающих устройств заявителя – индивидуальное жилищное строительство на названном выше земельном участке.

Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 условий).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединения со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения (пункт 13 условий).

Из материалов дела следует, что<дата> Ковтун Л.В. выдан счет №<номер> на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств на сумму 39900 рублей без НДС, с НДС – 47880 рублей.

Судом установлено, что <дата> согласно платежному поручению №<номер> (РНКБ Банк (ПАО) истцом осуществлена оплата технологического присоединения энергопринимающих устройств в названном выше размере.

<дата> Воробьевой Е.Н. выдан счет №<номер> об оплате технологического присоединения в размере 550 рублей.

<дата> согласно платежному поручению №<номер> истцом осуществлена оплата названных денежных средств.

Согласно п. 103 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от <дата> №<номер> в ред. от <дата>, (далее – Правила), договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12.1 и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Пунктом 104 Правил предусмотрено, что Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 Правил.

Таким образом, <дата> между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от <дата> №<номер>-Ф3 «Об электроэнергетике», и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, от <дата> №<номер> (Правила №<номер>).

Согласно пункту 11 технических условий заявитель обязана была осуществить: установку вводно - распределительного устройства 0.4 кВ; строительство линии электропередачи от точки присоединения по п. 7.1. до ВРУ-0.4 кВ; фактическое присоединение ВРУ-0.4 кВ от точки присоединения, руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК ""Крымэнерго" в сети Интернет; фактический прием напряжения и мощности руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК "Крымэнерго" в сети Интернет; во ВРУ-0.4 кВ должны быть установлены: автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий; для повышения пожаробезопасности при сверхтоках и недопустимых токах; рекомендуется установить устройство защитного отключения.

<дата> истцом ответчику подано заявление о выполнении технических условий и проверке такового выполнения. Данное заявление зарегистрировано за №<номер>.

В соответствии с пунктом 3 Правил №<номер>, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту «в» пункта 7 Правил №<номер>, процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В силу подпункта «а» пункта 16 Правил №<номер>, договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779).

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (статья 783).

Согласно статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при, наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> №<номер> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении требования потребителя об обязании произвести определённые действия, связанные с исполнением (например, безвозмездное устранение недостатков, замену товара), суду в каждом случае следует указывать в резолютивной части решения срок, в течение которого после вступления решения в законную силу ответчик обязан совершить эти действия (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Суд вправе обратить к немедленному исполнению решение по делам, связанным с защитой прав потребителей, по основаниям и в порядке, предусмотренным статьёй 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

До настоящего времени ответчиком обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца не выполнены.

В силу положений ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации от <дата> №<номер> «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Таким образом, обязанность доказывания наличия обстоятельств, освобождающих ГУП РК «Крымэнерго» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежит именно на ответчике, однако последний таких доказательств не представил, отсутствие вины опровергается установленными выше обстоятельствами.

При таком положении, суд приходит к выводу о наличии вины ответчика в неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению в предусмотренные договором сроки и полагает обоснованными исковые требования истца о возложении обязанности на ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Гаспра, ул. <адрес>, площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 90:25:020103:239, в соответствии с техническими условиями от <дата> №<номер>

Разумный срок для выполнения таковой обязанности полагает необходимым установить как один месяц с даты вступления решения суда в законную силу.

Указанный срок, по мнению суда, является достаточным для выполнения ответчиком обязанности по заключенному с истцом договору.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Ковтун Л. В. (паспорт серии 0314 №<номер>) к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН №<номер>) о понуждении произвести технологическое подключение – удовлетворить.

Возложить на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН №<номер>) обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Гаспра, ул. <адрес>, площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером №<номер>, в соответствии с техническими условиями от <дата> №<номер>

В остальной части исковые требования – оставить без удовлетворения.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья                    В.П. Дацюк

Мотивированное решение составлено в окончательной форме <дата>