Решение от 18.09.2024 по делу № 2-2305/2024 от 01.02.2024

№

25RS0№-53

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

18 сентября 2024 года                                          <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> края

в составе председательствующего: судьи Колий Т.П.,

при ведении протокола помощником судьи: Пахомовой С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шинкаренко М. А. к ГСК «Гранит» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов

УСТАНОВИЛ:

Шинкаренко М.А. обратился в суд с названным иском к ГСК «Гранит», указав, что стороны ДД.ММ.ГГГГ заключили договор № строительства капитального гаража. Цена договора составила 750 000 рублей. Согласно указанного договора ГСК «Гранит» обязано выполнить строительство капитального гаража в составе гаражно – строительного кооператива «Гранит». Заказчик обязан оплатить денежные средства в размере 750 000 рублей в целях строительства. Истец выплатил всю сумму по договору в день подписания договора, что подтверждено рукописным текстом, написанным ответчиком на 2-ой странице договора. Согласно приложения № к договору строительства       № ГСК «Гранит» от ДД.ММ.ГГГГ капитальный гараж в ГСК «Гранит» должен соответствовать следующим параметрам: строительный №. Размер гаража: 6000x3600x2500 мм., площадь 21,6 м2, электричество до гаража. Материал для строительства железобетон, металлические ворота толщиной 3мм                                  с антисъемными и антивандальными устройствами, размером высотой 2250 мм., шириной 2500 мм.

Срок окончания строительства гаражного бокса № ГСК«Гранит», март 2023 (п. 2.3 Договора). Прием заказчиком выполненных работ, оформляется соответствующим актом (п. 2.4 Договора). Застройщик обязан возместить заказчику все убытки, которые понес заказчик из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязанностей по договору                (п. 2.5 Договора). В срок ответчик свои обязательства по договору не выполнил, построенный объект не соответствует параметрам, согласованным при заключении договора, в связи с чем не был принят истцом, акт приемки работ не оформлялся. Ответчик уклонился от возврата денежных средств. В связи с чем, истец, с учетом уточнений, просит суд взыскать с ответчика в свою пользу проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 107 932, 29 рублей в счет неустойки по договору строительства № ГСК «Гранит» от ДД.ММ.ГГГГ, расходы по оплате юридических услуг в размере 15000 рублей.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований, с учетом уточнений просил удовлетворить требования в полном объеме.

Представитель ГСК «Гранит» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

В соответствии со статьей 233 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в порядке заочного судопроизводства.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что стороны ДД.ММ.ГГГГ заключили договор № строительства капитального гаража. Цена договора составила 750 000 рублей. Согласно указанного договора ГСК «Гранит» обязано выполнить строительство капитального гаража в составе гаражно – строительного кооператива «Гранит». Заказчик обязан оплатить денежные средства в размере 750 000 рублей в целях строительства. Истец выплатил всю сумму по договору в день подписания договора, что подтверждено рукописным текстом, написанным ответчиком на 2-ой странице договора. Согласно приложения № к договору строительства № ГСК «Гранит» от ДД.ММ.ГГГГ капитальный гараж в ГСК «Гранит» должен соответствовать следующим параметрам: строительный №. Размер гаража: 6000x3600x2500 мм., площадь 21,6 м2, электричество до гаража. Материал для строительства железобетон, металлические ворота толщиной 3мм с антисъемными и антивандальными устройствами, размером высотой 2250 мм., шириной 2500 мм.

Срок окончания строительства гаражного бокса № ГСК«Гранит», март 2023 (п. 2.3 Договора). Прием заказчиком выполненных работ, оформляется соответствующим актом (п. 2.4 Договора). Застройщик обязан возместить заказчику все убытки, которые понес заказчик из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязанностей по договору                 (п. 2.5 Договора).

По результатам визуального осмотра, построенного гаража в составе                ГСК «Гранит», представлен отчет ООО «Безопасность на Дальнем Востоке», проведенного по заказу истца. Согласно выводов, отраженных в отчете, установлено следующее: несоответствие этажности - по факту построено и продолжают строиться двухэтажные гаражи, тогда как договором предусмотрено строительство одноэтажных гаражей. Низкое качество выполнения работ - обнаружены визуальные дефекты в кладке кирпича и отделке стен, что может повлиять на долговечность и надежность сооружений. Отклонения от проектной документации, наличие окон и второго этажа не было предусмотрено договором. Примененные материалы отличаются от указанных в договоре, применение кирпичной вкладки в договоре не обозначено.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.                                    В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.                                        Учитывая, что ответчик в судебное заседание не явился и доказательства возврата денежных средств в связи с неисполнением обязательств по договору строительства капитального гаража, в силу статьи 56 ГПК РФ суду не представил. Суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. Расчет процентов судом проверен и признается верным.    В соответствии со статьей 100 ГПК РФ ГСК «Гранит» в пользу Шинкаренко М.А. подлежат взысканию расходы по оплате юридических услуг, которые документально подтверждены представленными в материалы дела платежными документами.                                      На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198, 199, 233 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» (░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>) ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░ 107 932, 29 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░>    ░.░. ░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: 27.09.2024