Решение по делу № 2-488/2024 (2-8881/2023;) от 22.08.2023

    Дело №2-488/2024 (2-8881/2023)

УИД: 50RS0028-01-2023-008379-82

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 апреля 2024 г.                        г. Мытищи, Московская область

Мытищинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Заякиной А.В.,

при секретаре Щербаковой У.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-488/2024 (2-8881/2023) по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» об обязании произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, присуждении судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, уточнив исковые требования, обратился в суд с иском к АО «Мособлгаз» об обязании произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, присуждении судебной неустойки.

В обоснование требований указал, что 11.08.2021 заключил с АО «Мособлгаз» договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 01/1696-К3562-21, в соответствии с которым исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства (2 нежилых строений) к сети газораспределения, принадлежащей заказчику на праве собственности или ином законом основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а заказчик принял на себя обязательства по обеспечению готовности объектов капитального строительства к подключению технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащих ему земельных участков с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №; собственником земельного участка с кадастровым номером № является ФИО5,

По условиям договора подключение (выполнение проекта до точки подключения и выполнение строительно-монтажных работ, пуск газа) выполняет Исполнитель - АО Мособлгаз».

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа согласно п. 3 Договора составляет 8 месяцев со дня заключения Договора.

Заказчиком 27.09.2021 г. внесена оплата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства в размере 49 065,74 рублей, а так же исполнены обязательства по Договору, в т.ч. разработан и согласован проект газификации (проектировщик - ООО «Механизатор»), обеспечена готовность объектов к подключению.

Ответчик свои обязательства по Договору не выполнил, многократно устно переносил сроки подключения, на претензию истца от 02.03.2023 сообщил, что по Договору проводится комплекс мероприятий по получению разрешения и организации земляных работ, а также работ по врезке в газопровод по адресу: <адрес>.

Считая свои права нарушенными, ссылаясь, в том числе, на положения ФЗ «О защите прав потребителей», истец просит суд обязать АО «Мособлгаз» произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (2 нежилых строений) истца на земельных участках с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения су да в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ за период с 16.07.2023 по 16.01.2024 в сумме 1 071 799,91 рублей, неустойку за просрочку выполнения работ на основании п.5 ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» на стоимость работ в сумме 193 117,10 рублей, начиная с 17.01.2024 по день фактического исполнения обязательства, представив соответствующий расчет; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом в пользу истца суммы в размере 535 899,95 рублей, присудить с ответчика в пользу истца на случай неисполнения решения суда об обязании произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения судебную неустойку в размере 3000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта по день исполнения решения.

В судебное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя по доверенности ФИО3, которая заявленные требования с учетом уточнений поддержала в полном объеме, просила суд их удовлетворить.

Представитель ответчика ОАО «Мособлгаз» по доверенности ФИО6 в судебном заседании возражала против заявленных исковых требований, представила в материалы дела возражения на иск, в которых указала, что в 2021 году ФИО1 в АО «Мособлгаз» была подана заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, представил необходимые документы. Согласно заявки, к сети газораспределения необходимо подключить 2 нежилых строения по адресу: <адрес>, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: №. От исполнения обязательств по договору ответчик не отказывается. Не отрицал о нарушении срока подключения по договору, дополнительно указав, что согласно свидетельству о праве собственности ФИО1 на земельный участок с кадастровым номером № вид разрешенного использования земельного участка: для размещения производственных и административных корпусов, вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего ФИО5 – гостиничное обслуживание. Расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива, выполненный специализированной организацией ООО «Механизатор», выполнен для газоснабжения гостиницы и административного здания по вышеуказанному адресу. Таким образом, заявитель имеет намерение газифицировать не жилые строения, а строения, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности, в связи с чем ссылка истцом на положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ошибочна и действие указанного закона на правоотношения, возникшие между АО «Мособлгаз» и ФИО1 не распространяется. В связи с этим требования истца в части взыскания неустойки за просрочку выполнения работ на основании п. 5 ст. 28 Закона РФ О защите прав потребителей, начиная с 17.08.2023 по день фактического исполнения обязательства, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворению не подлежат.

Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 01/1696-К3562-21 с ФИО1 заключен в соответствии с типовой формой договора о подключении, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.06.2017 № 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения". Цена Договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.06.2023. заключенного сторонами к Договору о подключении), составляет 193 117,10 рублей (с НДС). Срок выполнения мероприятий по подключению по Договору о подключении в редакции указанного дополнительного соглашения - 15.07.2023. ФИО1 внесена плата по Договору о подключении в размере 49 065,74 рубля. При этом по условиям Договора о подключении в редакции дополнительного соглашения от 15.06.2023, в течение11 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, то есть 15.06.2023 заявителем должен быть внесен еще один платеж в размере 47 492,81 руб., однако данное обязательство заявителем не выполнено.

Так же ответчик считает приведенный истцом расчет неустойки ошибочным, представив в материалы дела контррасчет, закрепленный сторонами в договоре о подключении.

Кроме того, АО «Мособлгаз» полагает не подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании судебной неустойки, однако, в случае, если суд придет к обоснованности требований истца о взыскании судебной неустойки, ответчик просил о применении статьи 333 ГК РФ и уменьшении размера судебной неустойки, так как полагает заявленный истцом размер неустойки явно не соответствующим последствиям нарушения обязательств.

Представитель третьего лица – администрации г.о.Мытищи Московской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил в материалы дела отзыв на иск, в котором указал, что администрация не является стороной договора о подключении (технологическом присоединении) и не обладает полномочиями по проведению надзорных мероприятий на предмет надлежащего исполнения договора. Администрацией г.о.Мытищи Московской области ордеров направо производства земляных работ на указанной истцом территорию не подготавливалось и не выдавалось, обращений от физических либо юридических лиц по данному вопросу не поступало. Просил рассмотреть дело в свое отсутствие, оставил разрешение спора на усмотрение суда.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив предоставленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 432 ГК РФ договор является заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе и иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной стороны должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 702 ГК РФ По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 708 ГК РФ В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из материалов дела следует, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101301:58; собственником земельного участка с кадастровым номером № является ФИО5,

На основании договора №1 от 07.07.2021 о совместной деятельности по подключению (технологическому присоединению), собственники объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами № ФИО1 и ФИО5 приняли решение о соединении своих вкладов без образования юридического лица в целях проведения совместных мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительной сети Московской области в объеме 18,6 куб.м/час.

Судом установлено и не оспаривалось сторонами, что 11.08.2021 между АО «Мособлгаз» и ФИО1 был заключен договор № 01/1696-К3562-21 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства (2 нежилых строений) к сети газораспределения, принадлежащей заказчику на праве собственности или ином законом основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а заказчик принял на себя обязательства по обеспечению готовности объектов капитального строительства к подключению технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащих ему земельных участков с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора.

По условиям договора подключение (выполнение проекта до точки подключения и выполнение строительно-монтажных работ, пуск газа) выполняет Исполнитель - АО Мособлгаз».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 98 131,49 рублей, внесение платы осуществляется в процентном соотношении: в течение 11 рабочих дней с момента заключения договора – 50% стоимости в размере 49 065,74 рублей, 45% стоимости в размере 34 346,02 рублей в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 5 договора, 15% оплаты в размере 14 719,73 рублей в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении. В случае изменения размера оплаты предполагается заключение дополнительного соглашения.

Заказчиком 27.09.2021 г. внесена оплата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства в размере 49 065,74 рублей.

27.09.2021 Хачатрян Т.Г. заключил с ООО «Механизатор» договор №21МП на выполнение проекта системы газораспределения и газопотребления на земельных участках с кадастровыми номерами №, и согласование проекта газификации во всех необходимых организациях, в том числе в Филиале АО «Мособлгаз» «Север».

05.07.2023 ООО «Механизатор» передало ФИО9. проект газоснабжения №77-21 ГСН2, ГСВ2, о чем составлен акт.

В установленный договором срок технологическое подключение ответчиком не осуществлено.

22.02.2023 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с просьбой дать разъяснения по срокам исполнения договора.

В ответе от 30.03.2023 АО «Мособлгаз» указал, что производится комплекс мероприятий по получению разрешения и организации земляных работ, а так же работ по врезке в газопровод по адресу: <адрес>.

15.06.2023 между сторонами заключено дополнительное соглашение №1, предметом которого являлось увеличение размера платы за подключение (технологическое присоединение) до 193 117,10 рублей. В соответствии с пунктом 5 дополнительного соглашения ФИО1 должен был внести сумму в размере 47 492,81 рублей в течение 11 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения.

Кроме того, между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен договор подряда №01/2 925-К3562-2023-СМР, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по монтажу внутреннего газопровода в границах земельных участков с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>.

В материалы дела представлено гарантийное письмо, в соответствии с которым ответчик гарантирует исполнение обязательств по договору от 11.08.2021 №01/1696-К-3562-21 в срок до 13.02.2024, а так же дополнительное соглашение к договору о подключении от 11.08.2021, предполагающее внесение изменений в пункт 3 договора, о переносе срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа не позднее 31.03.2023, которое ФИО1 не подписано.

В соответствии со ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктами 16, 18 договора №01/1696-К-3562-21 предусмотрена ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств.

Так, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательства уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Следовательно, неустойка должна быть рассчитана следующим образом: 0,014х6,5%х193 117,10х264=46 394,45 рублей, с учетом сроков, установленных дополнительным соглашением к договору за период с 16.07.2023 по 04.04.2024.

Произведенный истцом на основании п.5 ст.28 ФЗ «О защите прав потребителей» расчет неустойки суд полагает ошибочным, поскольку ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, подключение (технологическое присоединение) предполагалось к двум нежилым строениям, которые использовались для получения прибыли. Таким образом, суд приходитк выводу, что положения ФЗ «О защите прав потребителей» при рассмотрении данного спора не применимы.

По тем же основаниям требования истца о взыскании компенсации морального вреда и штрафа не могут быть удовлетворены.

Одновременно, суд не может согласиться и с доводами представителя ответчика о том, что договорная неустойка должна рассчитываться исходя из фактической суммы оплаты по договору, поскольку пункт 18 договора такого условия не содержит.

Оснований для снижения взысканной судом в пользу истца договорной неустойки судом не установлено.

Согласно ст.308.3 ГК РФ В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Согласно п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника.

Учитывая длительное неисполнение ответчиком обязательств по договору, последствия нарушения обязательств и соблюдая баланс интересов сторон, суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 500 рублей в день за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после вступления в законную силу решения суда, а так же договорную неустойку начиная с 05.04.2024 по день фактического исполнения обязательств, рассчитанную на сумму по договору в размере 193 117,10 рублей из расчета 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ в день.

Судебные издержки, по правилам ст.98 ГПК РФ взыскиваются стороне, в пользу которой состоялось решение суда.

Поскольку истцом при обращении в суд государственная пошлина не была оплачена, с учетом рассмотрения дела, с АО «Мособлгаз» в доход бюджета городского округа Мытищи суд взыскивает государственную пошлины в размере 1 891,83 рублей.

Руководствуясь положениями ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

    РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Мособлгаз» об обязании произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, присуждении судебной неустойки удовлетворить частично.

Обязать АО «Мособлгаз» произвести подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (2 нежилых строения), расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю АО «Мособлгаз» по договору №01/1696-К3562-21 от 11.08.2021, в срок не позднее одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ №, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №01/1696-К3562-21 от 11.08.2021 с учетом дополнительного соглашения за период с 16.07.2023 по 04.04.2024 в размере 46 394,45 рублей, взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ 4619 180539, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №01/1696-К3562-21 от 11.08.2021 начиная с 05.04.2024 по день фактического исполнения обязательств, рассчитанную на сумму по договору в размере 193 117,10 рублей из расчета 0,014 ключевой ставки в день.

Взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ №, за нарушение срока исполнения обязательств по договору №01/1696-К3562-21 от 11.08.2021 судебную неустойку в размере 500 рублей в день за каждый день просрочки начиная с 31 дня после вступления в законную силу решения суда.

В удовлетворении требований ФИО1 к АО «Мособлгаз» о взыскании неустойки за период с 16.07.2023 по 16.01.2024 в размере 1 071 799,91 рублей, а также в большем размере и за иной период, рассчитанную по Закону о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и штрафа отказать.

Взыскать с АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, в доход бюджета городского округа Мытищи Московской области государственную пошлину в размере 1 891,83 рубль.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд, через Мытищинский городской суд, в течение одного месяца с даты принятия судом решения в окончательной форме.

    Судья                  ПОДПИСЬ            А.В. Заякина

Мотивированное решение изготовлено – 07.06.2024.

    Судья                  ПОДПИСЬ                А.В. Заякина