Решение по делу № 33-3397/2023 от 07.08.2023

Председательствующий по делу                Дело №33-3397/2023

Судья Мусихин А.В.

(дело в суде первой инстанции №2-257/2023,

УИД 75RS0024-01-2023-000435-27)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда в составе:

председательствующего Процкой Т.В.

судей Алекминской Е.А., Куклиной И.В.

при секретаре Вашуриной О.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Чите 29 августа 2023 года гражданское дело по иску прокурора Чернышевского района в интересах Чипизубовой О. В. к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности исполнить обязательства по технологическому присоединению

по апелляционной жалобе представителя ПАО «Россети Сибирь» Кузнецовой Е.С.

на решение Чернышевского районного суда Забайкальского края от 18 мая 2023 года, которым постановлено:

иск прокурора удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» в течение трёх месяцев, со дня вступления настоящего решения суда в законную силу, осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Заслушав доклад судьи Процкой Т.В., судебная коллегия

установила:

Обращаясь в суд в интересах Чипизубовой О.В., прокурор Чернышевского района ссылался на то, что 19 июля 2021 года Чипизубова О.В. заключила с ответчиком договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома. Чипизубова О.В. внесла плату за технологическое присоединение, однако ответчик до настоящего время обязательства не исполнил. Просил возложить на ответчика обязанность в течение трех месяцев с дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (л.д. 5-8).

Судом постановлено приведенное выше решение (л.д. 107-110).

В апелляционной жалобе представитель ПАО «Россети-Сибири» Кузнецова Е.С. считает решение суда незаконным. Ответчик заявлял в суде, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с чем отсутствовала возможность выполнить мероприятия, определенные договором, для осуществления технологического присоединения. Осуществление присоединения электроустановок объекта заявителя возможно не ранее одного года с момента вступления в законную силу решения суда. Суд установил недостаточный срок для исполнения договора. Суд не рассмотрел вопрос о достаточности срока для исполнения договора с учетом объема и стоимости работ по технологическому присоединению. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 14 марта 2023 года. Срок неисполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения составил 59 дней за период с 15 марта 2022 года по 28 сентября 2022 года, срок неисполнения договора не является длительным. Судом не мотивирован короткий срок исполнения решения суда. Суд должен был оценить баланс интересов сторон, реальные возможности сетевой организации, запросить график по срокам исполнения договора. Тем самым судом допущено существенное нарушение норм процессуального права, что является безусловным основанием для отмены решения суда. В связи с дефицитом источников финансирования общество не может исполнить решение суда в месячный срок, будет вынуждено обращаться в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. Ответчик представил доказательства того, что им приняты все возможные меры, направленные на исполнение обязательств, в том числе по изысканию источников финансирования, общество обращалось в Правительство Забайкальского края, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, для исполнения обязательств общество направляет все возможные средства, все средства инвестиционной программы, что негативно влияет на возможность снижения процесса износа электросетевого хозяйства, посредством которого осуществляется передача электрической энергии, привлекает кредитные средства при наличии значительного объема дебиторской задолженности по передаче электрической энергии, в 2022 году не может привлекать кредитные средства, так как не имеет ресурсов для погашения процентов, несет обязанности по содержанию объектов электросетевого хозяйства, электроустановки Забайкальского края находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют постоянного вложения средств; несмотря на привлечение кредитных средств, использование материалов бывших лет сохранился дефицит источников финансирования в части реализации льготного технологического присоединения. Несмотря на изложенное, сетевая организация произвела фактическое технологическое присоединение, просит учесть незначительный пропуск срока исполнения договора и снизить размер неустойки на основании статьи 333 ГК РФ. Разумным сроком, в течение которого может быть исполнено решение суда, является один год с момента вступления решения суда в законную силу. Просит решение районного суда отменить, принять по делу новый судебный акт, предоставив обществу срок для исполнения договора в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу (л.д. 117-119).

В суд апелляционной инстанции истец Чипизубова О.В., представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. На основании части 3 статьи 167 ГПК РФ судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие названных лиц.

Проверив материалы дела, заслушав прокурора Эпову Н.А., обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктами 3, 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Так, согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Чипизубова О.В. состоит в браке с (ФИО 2), что подтверждается свидетельством о заключении брака <данные изъяты> № от 19 декабря 2014 года (л.д.14).

Чипизубова О.В. и (ФИО 2) имеют несовершеннолетних детей (ФИО 3), <Дата> года рождения, (ФИО 1), <Дата> года рождения, что подтверждается паспортом №, свидетельствами о рождении № от 10 марта 2015 года, № от 22 марта 2021 года (л.д.15-16, 23-24).

Также, согласно свидетельствам о рождении № от 18 февраля 2008 года, № от 27 января 2009 года Чипизубова О.В. является матерью (ФИО 4), <Дата> года рождения, (ФИО 5), <Дата> года рождения (л.д.17-22).

Согласно справке №82 Чернышевского отдела министерства труда и социальной защиты Забайкальского края от 02 июля 2015 года произведена регистрация семьи Чипизубовой О.В. в качестве многодетной. Справка действительна до 30 января 2026 года (л.д.25).

Постановлением администрации городского поселения «Чернышевское» от 26 ноября 2018 года № предоставлен Чипизубовой О.В. однократно бесплатно в собственность земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером №, общей площадью 1500 кв.м. по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

Право собственности зарегистрировано 22 января 2019 года, запись регистрации № (л.д.26-60).

13 июля 2021 года Чипизубова О.В. подала заявку ПАО «Россети Сибирь» на технологическое присоединение к электрическим сетям дома по адресу: <адрес> (л.д.86).

По условиям типового договора № от 19 июля 2021 года, заключенного между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и Чипизубовой О.В. (заявитель), сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроустановки), с учетом следующих характеристик:

-максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт,

- категория надежности третья,

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ,

- максимальная мощность ранее присоединенных устройств отсутствует (пункт 1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 2).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № (пункт 3).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (пункт 4).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (пункт 5).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 6).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 декабря 2020 года №593-НПА, от 22 января 2021 года №9-НПА составляет 550 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 91,67 рублей (пункт 11).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (пункт 24) (л.д.64-66, 87-90).

Чипизубовой О.В. произведена оплата за технологическое присоединение в размере 550 рублей 19 июля 2021 года, согласно платежному поручению №, что ответчиком не оспаривалось (л.д.67, 92).

Из ответа ПАО «Россети-Сибирь» от 23 апреля 2023 года на обращение Чипизубовой О.В. следует, что в целях обязательств по электроснабжению жилого дома, по адресу: <адрес>, кадастровый номер № предусмотрено выполнить строительство ЛЭП-10/0,4 кВ, установить новую ТП.

Выполнение обязательств со стороны сетевой организации в 2022 не представляется возможным в связи с дефицитом источников финансирования льготного технологического присоединения.

В свою очередь филиалом «Читаэнерго» будут приняты меры для присоединения объекта заявителя в минимально возможные, короткие сроки, после поступления на склад необходимого оборудования и материалов (л.д.13).

Как следует из ответа ПАО «Россети Сибирь» от 21 марта 2023 года на обращение прокурора, 19 июля 2021 года между ПАО «Россети Сибирь» и Чипизубовой О.В. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома по адресу: <адрес>.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора и наступил 19 января 2022 года.

В настоящее время мероприятия по технологическому присоединению жилого дома не выполнены сетевой организацией по объективным причинам.

Энергопринимающие устройства, принадлежащие Чипизубовой О.В. относятся к категории, присоединение которой осуществляется на льготных условиях. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 декабря 2020 года №593-НПА, от 22 января 2021 года №9-НПА и составляет 550 рублей.

Техническими условиями к договору, предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 199 м, монтаж СТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 162 м.

Стоимость капитальных затрат сетевой организации составляет 1,9 млн.рублей.

По вопросу о наличии линий электропередачи вблизи земельного участка Чипизубовой О.В. сообщили, что расстояние от участка заявителя до ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ, принадлежащей филиалу ПАО «Россети Сибирь» -«Читаэнерго» составляет 222 м.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности. Исполнение обязательств общества осуществляется за счет тарифов на передачу электрической энергии. Иного источника финансирования не имеется. В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, для энергопринимающих устройств, чья мощность не превышает 150 кВт установлен особый режим оплаты услуг за технологическое присоединение, в соответствии с которым затраты сетевой организации на строительство электросетевых объектов, необходимых для присоединения, включаются в тариф на передачу электрической энергии. К данной категории относятся и энергопринимающие устройства Чипизубовой О.В.

В целом в Российской Федерации сложилась ситуация, когда одновременно, в целях развития территорий, расширены положения о льготном технологическом присоединении и введены в работу различные программы по упрощенному предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам. При этом продолжает действовать законодательное ограничение роста тарифов на передачу электрической энергии, которые по-прежнему являются источником финансирования технологического присоединения льготных категорий заявителей. Объем льготного технологического присоединения с 2019 года резко возрос и на сегодняшний день положения о возмездном характере договоров фактически равны нулю.

Пунктом 81 Основ ценообразования рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций ограничен предельными (минимальными и максимальными) уровнями цен (тарифов), утверждаемых ФАС России и прогнозом социально-экономического развития, предусматривающий максимальный рост тарифа по категории потребителей «прочие» 3% по категории потребителей «население и приравненные к нему категории» -5%. В соответствии со статьей 423 ГК РФ, Правилами технологического присоединения, Федеральным законом РФ «Об электроэнергетике», договоры об оказании услуг технологического присоединения носят возмездный характер, который в указанных условиях не реализуется. Ввиду острого дефицита денежных средств, сетевая организация лишена возможности закупать материалы для строительства электроустановок в требуемых объемах.

Вопросы с исполнением договоров технологического присоединения вызваны объективными обстоятельствами.

ПАО «Россети-Сибирь» будут приняты все возможные, зависящие от общества меры, направленные на исполнение обязательств по договору технологического присоединения с Чипизубовой О.В. (л.д.62-63).

В обоснование своей позиции ответчик ПАО «Россети Сибирь» ссылался на то, что с принятием государственных программ, направленных на упрощение предоставления земельных участков гражданам, развитие территорий, сельского хозяйства по филиалу «Читаэнерго» возникли трудности с исполнением мероприятий по технологическому присоединению, где требуются затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Удовлетворяя исковые требования о возложении обязанности на ПАО «Россети Сибири» - «Читаэнерго» в течение трёх месяцев, со дня вступления настоящего решения суда в законную силу, осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, районный суд исходил из того, ответчик не выполнил в установленные сроки работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям.

Судебная коллегия соглашается с суждениями районного суда, поскольку они основаны на установленных по делу обстоятельствах и представленных в материалы дела доказательствах, оценка которым дана в совокупности по правилам статьи 67 ГПК РФ, выводы суда в полной мере согласуются с материальным законом.

Доводы апелляционной жалобы представителя ПАО «Россети Сибирь» Кузнецовой Е.С. о несогласии с решением суда о возложении обязанности на ответчика, поскольку технологическое присоединение энергопринимающих устройств осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с чем отсутствовала возможность выполнить мероприятия, определенные договором, для осуществления технологического присоединения; осуществление присоединения электроустановок объекта заявителя возможно не ранее одного года с момента вступления в законную силу решения суда; суд установил недостаточный срок для исполнения договора; суд не рассмотрел вопрос о достаточности срока для исполнения договора с учетом объема и стоимости работ по технологическому присоединению; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 14 марта 2023 года, срок неисполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения составил 59 дней за период с 15 марта 2022 года по 28 сентября 2022 года, срок неисполнения договора не является длительным; судом не мотивирован короткий срок исполнения решения суда; суд должен был оценить баланс интересов сторон, реальные возможности сетевой организации, запросить график по срокам исполнения договора; судом допущено существенное нарушение норм процессуального права, что является безусловным основанием для отмены решения суда; в связи с дефицитом источников финансирования общество не может исполнить решение суда в месячный срок, будет вынуждено обращаться в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда; ответчик представил доказательства того, что им приняты все возможные меры, направленные на исполнение обязательств, в том числе по изысканию источников финансирования, общество обращалось в Правительство Забайкальского края, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, для исполнения обязательств общество направляет все возможные средства, все средства инвестиционной программы, что негативно влияет на возможность снижения процесса износа электросетевого хозяйства, посредством которого осуществляется передача электрической энергии, привлекает кредитные средства при наличии значительного объема дебиторской задолженности по передаче электрической энергии, в 2022 году не может привлекать кредитные средства, так как не имеет ресурсов для погашения процентов, несет обязанности по содержанию объектов электросетевого хозяйства, электроустановки Забайкальского края находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют постоянного вложения средств; несмотря на привлечение кредитных средств, использование материалов бывших лет сохранился дефицит источников финансирования в части реализации льготного технологического присоединения; разумным сроком, в течение которого может быть исполнено решение суда, является один год с момента вступления решения суда в законную силу, не могут быть приняты судебной коллегией и не являются основанием к отмене, изменению решения суда.

Как следует из дела, ответчиком ПАО «Россети Сибирь» по договору от 19 июля 2021 года № взяты на себя обязательства по выполнению работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в течение шести месяцев с момента заключения договора.

При этом, согласно пункту 24 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Чипизубовой О.В. произведена оплата за технологическое присоединение в размере 550 рублей 19 июля 2021 года, следовательно, ответчиком должны были быть исполнены обязательства по договору до 20 января 2022 года.

Данные обязательства были приняты ответчиком при заключении договора.

Так, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению имеет императивный характер, установлен с целью защиты потребителя, выступающего более слабой стороной в отношениях с сетевой организацией. Наличие срока осуществления обозначенных мероприятий вносит правовую определенность в отношения сторон, что к указанному сроку соответствующие мероприятия будут выполнены, а право реализовано.

Из дела следует, договор технологического присоединения заключен с истцом, как с физическим лицом.

При этом, договор от 19 июля 2021 года № между сторонами не расторгнут.

Вместе с тем, со стороны ответчика имеет место быть неисполнение обязательств.

Доказательств обратного материалы дела не содержат.

    До настоящего времени ПАО «Россети Сибирь» не исполнило условия договора № от 19 июля 2021 года по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, с момента заключения договора прошло более двух лет, нарушение срока по выполнению обозначенных работ составило более одного года, что подтверждает факт длительного нарушения прав потребителя на своевременное получение услуги по присоединению энергопринимающих устройств.

    При таком положении, доводы апелляционной жалобы о том, что сетевая организация произвела фактическое технологическое присоединение, несостоятельны.

Кроме того, доводы апелляционной жалобы о том, что необходимо учесть незначительный пропуск срока исполнения договора и снизить размер неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, не могут быть приняты во внимание, поскольку решением суда не взыскивалась неустойка.

     Таким образом, оснований для отмены решения суда в части установления срока исполнения договора не имеется.

ПАО «Россети Сибирь» просило зачесть государственную пошлину, оплаченную при подаче апелляционной жалобы по гражданскому делу № в размере 3000 рублей по платежному поручению № от 20 марта 2023 года, в счет оплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы по настоящему гражданскому делу №.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 322 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к апелляционной жалобе также прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных размере и порядке или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины, если в деле не имеется такого документа.

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах (часть 2 статьи 88 ГПК РФ).

Согласно пункту 6 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к которому) он обращался за совершением юридически значимого действия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня принятия соответствующего решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и (или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата государственной пошлины, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной пошлины.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрен зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.

В силу приведенных выше норм Налогового кодекса Российской Федерации зачет государственной пошлины осуществляется по заявлению плательщика государственной пошлины, к которому должен быть приложен документ, подтверждающий оплату ранее государственной пошлины.

ПАО «Россети Сибирь» при подаче апелляционной жалобы по гражданскому делу № уплачена государственная пошлина в размере 3000 рублей по платежному поручению от 20 марта 2023 года № (л.д.143-145).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда от 17 мая 2023 года возвращена ПАО «Россети Сибирь» государственная пошлина, уплаченная при подаче апелляционной жалобы в размере 3000 рублей по платежному поручению от 20 марта 2023 года №, в связи с отказом от апелляционной жалобы.

ПАО «Россети Сибирь» ссылалось на то, что возврат указанной пошлины из бюджета обществом не производился, зачет ранее не осуществлялся (л.д.142).

При таком положении, судебная коллегия полагает возможным произвести зачет ПАО «Россети-Сибирь» государственной пошлины по платежному поручению № от 20 марта 2023 года в размере 3000 рублей в счет оплаты государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы по настоящему гражданскому делу 2-257/2023.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Чернышевского районного суда Забайкальского края от 18 мая 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ПАО «Россети Сибирь» Кузнецовой Е.С. – без удовлетворения.

Произвести зачет ПАО «Россети-Сибирь» государственной пошлины по платежному поручению № от 20 марта 2023 года в размере 3000 рублей в счет оплаты государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы по гражданскому делу 2-257/2023.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Апелляционное определение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции.

Председательствующий:                Т.В.Процкая

Судьи:                            Е.А.Алекминская

                                И.В.Куклина

апелляционное определение изготовлено в окончательной форме 01 сентября 2023 года