Решение по делу № 2-1846/2018 от 27.06.2018

                                Дело № 2-1846/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

                                    14 августа 2018 года

Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ в составе:

председательствующего судьи Гапченко Е.А.,

при секретаре Парневой С.О.,

с участием истца,

рассмотрев в открытом судебном заседании 14 августа 2018года гражданское дело по иску Чепкасовой ФИО6 к обществу с ограниченной ответственностью «ТСК» о защите прав потребителя,

установил:

Чепкасова ФИО7 обратилась в суд с указанным иском к обществу с ограниченной ответственностью «ТСК» о защите прав потребителя, в обоснование указав, что ДАТА ИЗЪЯТА между ней и ответчиком в лице ФИО4 заключен договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на оказание услуг по закупке и доставке материалов, выполнение строительно-монтажных работ согласно спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ. Перечь работ сторонами закреплен в спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Согласно договору стоимость строительно-монтажных работ, материалов и их доставке составила 220000руб., дата окончания работ – ДАТА ИЗЪЯТА. ДАТА ИЗЪЯТА истец в соответствии с условиями договора оплатила 126414руб. на закупку и доставку материалов, организацию строительно-монтажных работ. Однако ответчик свои обязательства до настоящего времени не исполнил, не закупил материалы, не доставил их и не преступил к проведению строительно-монтажных работ, на претензию истца о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере 126414руб. не ответил. Истец просит взыскать с ответчика в счет возмещения стоимости оплаты услуг по договору подряда в размере 126414руб., штраф в размере 63207руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 10000руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 2500руб., почтовые расходы по отправке претензии в размере 290,18руб.

Истица в судебном заседании уточнила исковые требовании, просила удовлетворить иск в части стоимости оплаты услуг по договору подряда в размере 126414руб., штрафа в размере 63207руб. за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, расходов по оплате юридических услуг в размере 2500руб., почтовых расходов по отправке претензии в размере 290,18руб.

Надлежаще извещенный ответчик в судебное заседание не явился, копия искового заявления и судебная повестка, направленные в адреса ответчика, вернулись в суд с отметкой почтового отделения «истек срок хранения», об отложении судебного разбирательства не просил, возражений по существу иска не представил, об уважительности причин неявки не сообщил.

В силу статьи 35 ГПК Российской Федерации каждая сторона должна добросовестно пользоваться своими процессуальными правами.

Согласно статьям 113, 117, 118 ГПК Российской Федерации, лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. При отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую отметку на судебной повестке или ином судебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия. Частью 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. Поскольку ответчик не сообщил о причине неявки, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав доводы истицы, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно абзацу 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (в частности, строительный подряд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

На основании статьи 4 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Согласно статье 13 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Судом установлено, что ДАТА ИЗЪЯТА между стороными по делу был заключен договор ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с которым подрядчик взял на себя обязательства по выполнению полифасада дачи по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ именно, выполнить услуги (также приобретенных в целях обеспечения договора за счет денежных средств заказчика, собственными либо с привлеченными силами и средствами) по закупке и доставке материала, выполнению строительно-монтажных работ согласно спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (л.д.14-22).

Согласно пункту 1.2 договора виды работ по изготовлению и монтажу, производимые подрядчиком, устанавливаются в приложении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (Спецификации).

В соответствии с данной Спецификацией ответчик должен был произвести работы по монтажу плит, отделке откосов, затирке швов и откосов, грунтовке стен и откосов покраске стен и откосов, сборке и разборке лесов, демонтажу выступающей части кирпичей, демонтажу старых отливов и монтажу новых отливов.

Пунктом 1.4 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ из своих материалов, а также приобретенных в целях обеспечения договора за счет денежных средств заказчика, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.

На основании пункта 2.4.6 договора если подрядчик по независящим от него причинам не успевает в срок выполнить весь объем установленных договором работ, он вправе в одностороннем порядке продлить срок выполнения строительно-монтажных работ, уведомив об этом заказчика, уведомление о продлении срока работ направляется заказчику заказным письмом по адресу, указанному договором либо мобильной связью в виде сообщения (СМС) по указанному в договору номеру не позднее чем за 3 суток до окончания срока выполнения работ. Подписание соглашения о продлении срока выполнения работ является обязательным для заказчика.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ - с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА (пункт 3.1 договора).

Пунктом 4.1 договора установлена стоимость выполнения строительно-монтажных работ, закупке и доставке материалов в размере 220000руб. согласно спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Разделом 4 договора установлена цена договора и порядок оплаты, согласно которому:

1 этап - заказчик выплачивает подрядчику 126414руб. за закупку материалов и организацию строительно-монтажных работ в соответствии со Спецификацией ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ;

2 этап - заказчик выплачивает подрядчику при достижении 30% строительно-монтажных работ согласно Спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ;

3 этап – заказчик выплачивает подрядчику при достижении 60% строительно-монтажных работ согласно Спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫруб.;

4 этап – заказчик выплачивает подрядчику при достижении 100% строительно-монтажных работ согласно Спецификации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫруб. после подписания акта выполнения работ и приемки работ.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что обязательства по оплате 1 этапа договора, то есть за закупку материалов и организацию строительно-монтажных работ, исполнены истцом в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДАТА ИЗЪЯТА на сумму 126414руб. (л.д.13).

Из объяснений истца следует, что ответчик не преступил к проведению строительно-монтажных работ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, АДРЕС ИЗЪЯТ в соответствии с указанным договором ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, по настоящее время ответчиком не выполнены работы по данному договору, материалы не закуплены и не доставлены.

Ответчиком доказательств обратного не представлено.

В силу абзаца 5 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы ( оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы ( оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы ( оказания услуги) или во время выполнения работы ( оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено доказательств выполнения работ по договору ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА в указанный в договоре срок, а также доказательств того, что все работы в настоящее время выполнены. При таких обстоятельствах, требования истца об отказе от исполнения договора и взыскании с ответчика уплаченной по договору денежной суммы в размере 126414руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

ДАТА ИЗЪЯТА истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возврате уплаченных по договору денежных средств в размере 126414руб., расторжении договора ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, однако до настоящего времени ответчиком данное требование не исполнено (лд 43-35).

В соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 27 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы ( оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ ( оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ ( оказании услуг).

В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы ( оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы ( оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы ( оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы ( оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы ( оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Таким образом, поскольку ответчиком допущено неисполнение условий указанного договора, с последнего в пользу истца подлежит взысканию 126414руб. в счет возмещения стоимости оплаты услуг по договору подряда, так как в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 17 от ДАТА ИЗЪЯТА "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 63207руб. (126414руб.:2). Данный размер штрафа соответствует объему вины ответчика, длительности неисполнения принятых на себя обязательств по договору, и последствиям нарушенного обязательства.

В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы (ст.94 ГПК РФ).

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Материалами дела подтверждается, что Чепкасова ФИО8 оплатила услуги адвоката Левицкой Н.В в составлении претензии и искового заявления в размере 2500руб. (лд 23-24); понесла почтовые расходы по направлению претензии в адрес ответчика и получения ее после возврата в размере 290,18руб. (лд 32-35), которые суд признает необходимыми и взыскивает с ответчика в ее пользу.

Поскольку истица при обращении в суд в силу закона освобождена от уплаты государственной пошлины, последняя подлежит взысканию в доход местного бюджета с ответчика в размере 3728,28руб.

Руководствуясь статьями 98, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Чепкасовой ФИО9 удовлетворить.

Взыскать с ООО «ТСК» в пользу Чепкасовой ФИО10 денежные средства в размере 126414руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 63207руб., расходы по оплате юридической помощи в размере 2500руб., почтовые расходы в размере 290,18руб., всего 192411 (сто девяносто две тысячи четыреста одиннадцать)рублей 18копеек.

Решение может быть обжаловано в АДРЕС ИЗЪЯТ областной суд в течение месяца через Тракторозаводский районный суд АДРЕС ИЗЪЯТ.

Судья                                    Е.А.Гапченко