Решение по делу № 2-1096/2020 от 16.03.2020

Дело № 2-1096/2020 Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19.06.2020г Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода

в составе: судьи Чирковой М.А.

при секретаре Сазановой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лебедева Александра Викторовича к ИП Лютову Алексею Сергеевичу о защите прав потребителей,

у с т а н о в и л :

    Лебедев А.В. обратился с иском к ИП Лютову А.С. о защите прав потребителей. В обоснование требований ссылается на то, что 10.08.2019г между сторонами заключен договор подряда на производство строительных работ № .... Вследствие допущенных неоднократных и различных нарушений со стороны ответчика при исполнении договора, направлял ответчику претензии: о выплате неустойки, получена ответчиком 06.11.2019г, предоставлено время для устранения недостатка - окончания работ - 20 дней с момента получения, срок истекал 26.11.2019г; о выплате неустойки, получена ответчиком 21.01.2020г, предоставлено время для устранения недостатка - окончания работ - до 25.02.2020г; об отказе от исполнения договора, возврате денежных средств в размере 240000 руб, уплате неустойки в размере 3% от цены договора за период с 26.10.2019г по 25.02.2020г, уплате разницы «замещающего» договора, компенсации морального вреда в сумме 100000 руб. Ответа на претензии не последовало, требования претензий не исполнены. По договору уплачена сумма 240000 руб. За период с 26.10.2019г по 25.02.2020г подлежит начислению неустойка в размере 3% от цены договора за каждый день просрочки в размере 606000 руб. Действиями ответчика причинен моральный вред в размере 100000 руб. Также подлежит уплате неустойка за период с 13.03.2020г по день вынесения решения суда в размере 3% за каждый день просрочки согласно следующего расчета: 606000 руб * 3%. Просит признать п. 7.4 договора подряда на производство строительных работ № ... от 10.08.2019г недействительным, признать договор подряда расторгнутым (прекращенным), взыскать с ответчика 240000 руб в счет возврата уплаченной по договору суммы, 606000 руб в счет уплаты нестойки за нарушение сроков начала/окончания работ и неисполнения требований претензий от 06.11.2019г и 21.01.2020г, 18180 руб в счет уплаты неустойки за невыполнение требований претензии от 02.03.2020г за период с 13.03.2020г п и далее в сумме, установленной судом к моменту вынесения решения, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом, компенсацию морального вреда в размере 100000 руб, судебные расходы, в т.ч. почтовые.

    В судебном заседании представитель истца Плешкан И.А. поддержал исковые требования.

В судебном заседании ответчик Лютов А.С. исковые требования признал, пояснил, что работы по договору не выполнены, бревна доставлены, просил снизить размер неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

    Заслушав стороны, проверив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

    В соответствии со ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

    В соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

    В соответствии со ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей». Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. 2. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен. 3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

    Установлено, что 10.08.2019г между истцом Лебедевым А.В. и ответчиком ИП Лютовым А.С. заключен договор подряда на производство строительных работ № .... Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по производству и установке домокомплекта бани из бревна канадской рубки диаметром 26-30 см и кровельным работам в соответствии с проектной документацией. Сроки выполнения работ согласовываются в плане-графике.

    Стоимость работ по договору 606000 руб, которая включает в себя стоимость расходных материалов. Размер аванса 240 000 руб.

    Пунктом 7.4 предусмотрено, что при просрочке подрядчиком срока выполнения работ размер неустойки составляет 0,1% от суммы просроченной задолженности на данном этапе работ за каждый день задержки выполнения просроченных работ.

    В плане-графике выполнения работ установлены сроки: доставка кругляка 05.09.2019-15.09.2019г, производство и монтаж домокомплекта 15.09.2019-10.10.2019г, монтаж кровли 10.10.2019-25.10.2019г.

    10.10.2019г аванс в сумме 240000 руб оплачен ответчику.

    06.11.2019г истец направил ответчику претензию о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по монтажу домокомплекта, в сумме 3000 руб в срок 20 дней с момента получения претензии.

    21.01.2020г истец направил ответчику претензию, в которой предложил выплатить неустойку в сумме 606 000 руб, устранить недостатки по договору в срок до 25.02.2020г.

    28.02.2020г истец направлял ответчику претензию, за что оплатил 215,46 руб и 16 руб.

    02.03.2020г истец направил ответчику претензию, в которой заявил об отказе от исполнения договора, возврате уплаченной суммы 240 000 руб, выплате неустойки с 26.10.2019г по 25.02.2020г за нарушение сроков начала\окончания работ по 3% в день, выплате разницы замещающего договора по правилам п.4 ст.24 исходя из цен на момент удовлетворения требований, выплате компенсации морального вреда 100 000 руб, в течение 10 дней.

    13.03.2020г за почтовое отправление оплачено 78.50 руб.

    Т.о. по договору от 10.08.2019г ИП Лютов А.С. обязался выполнить комплекс работ по производству и установке домокомплекта бани в установленные сроки: доставка кругляка 05.09.2019-15.09.2019г, производство и монтаж домокомплекта 15.09.2019-10.10.2019г, монтаж кровли 10.10.2019-25.10.2019г.

    Работы по монтажу домокомплекта, кровли не выполнены.

    В связи с нарушением срока выполнения работ, истец обратился к ответчику с претензиями, в одной из которых также заявил о расторжении договора.

    Следовательно, заключенный между сторонами договор подряда расторгнут. Денежные средства в сумме 240 000 руб, подлежат взысканию с ответчика.

    Пункт договора 7.4 о размере неустойки при просрочке подрядчиком срока выполнения работ размер неустойки составляет не соответствует закону, является недействительным.

    За нарушение сроков выполнения работ по договору с ответчика подлежит взысканию неустойка.

    Срок окончания работ по договору 25.10.2029г. Размер неустойки с 26.10.2019г по день вынесения решения 19.06.2020г составит 606000х3%х238дней, но не более цены договора, т.е. 606 000 руб.

    За нарушение сроков выполнения требований истца по выплате разницы замещающего договора подлежит взысканию неустойка, начиная с 13.03.2020г по 19.06.2020г в сумме 606000х3%х99 дней, но не более цены договора, т.е. 606 000 руб.

    Общий размер неустойки составляет 606000 руб.

    С ответчика подлежит взысканию в пользу истца компенсация морального вреда, размер которой с учетом конкретных обстоятельств дела определен в сумме 2000 руб.

    С ответчика подлежит взысканию штраф по ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в сумме (240000+606000+1000)х50%=423 000 руб.

Предусмотренный законом штраф имеет гражданско-правовую природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, т.е. является формой установленной законом неустойки.

В силу ст.333 Гражданского кодекса РФ 1. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Соответственно часть первая статьи 333 ГК РФ предусматривает право и обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате совершенного им правонарушения.

Согласно п.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте 5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а также в случаях, предусмотренных иными законами или договором, определяется судом исходя из цены товара (выполнения работы, оказания услуги), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на день вынесения решения. Применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

По смыслу закона критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае может быть, в частности, чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммой неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другие обязательства. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

    Подлежащие взысканию с ответчика неустойка, штраф явно несоразмерны последствиям нарушения обязательств и подлежат снижению до 15 000 руб неустойка, до 10000 руб штраф.

    В пользу истца подлежат взысканию потовые расходы 215,46+16+78,50=309,96 руб.

    Как пояснили стороны в судебном заседании кругляк (бревна) находятся на земельном участке истца, по акту не вручались. Истец не возражает против того, чтобы ответчик забрал ранее привезенные бревна.

    С ответчика подлежит взысканию госпошлина в госдоход в сумме 6050 руб.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

    Иск удовлетворить в части.

    Признать расторгнутым договор подряда на производство строительных работ № ... от 10.08.2019г, заключенный между Лебедевым Александром Владимировичем и индивидуальным предпринимателем Лютовым Алексеем Сергеевичем.

    Признать пункт 7.4 договора подряда на производство строительных работ № ... от 10.08.2019г, заключенного между Лебедевым Александром Владимировичем и индивидуальным предпринимателем Лютовым Алексеем Сергеевичем, недействительным.

    Взыскать с Лютова Алексея Сергеевича в пользу Лебедева Александра Владимировича в счет возврата по договору 240 000 руб, неустойку 15 000 руб, штраф 10 000 руб, компенсацию морального вреда 1000 руб, почтовые расходы 309,96 руб.

    В остальной части иска отказать.

    Взыскать с Лютова Алексея Сергеевича госпошлину в госдоход в сумме 6050 руб.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца через Приокский районный суд.

Судья                                                                  М.А.Чиркова