Решение по делу № 2-182/2024 от 15.04.2024

?Дело №2-182/2024

Решение

Именем Российской Федерации

10 июня 2024 с. Тлярата                        

Тляратинский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Магомедова Н.Г.,

при секретаре помощнике судьи Гитинова Ш.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО «Объединенная энергетическая компания» в лице представителя по доверенности ФИО3 к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения,

                    установил:

    Представитель АО «Объединенная энергетическая компания» ФИО3 обратилась в суд с иском к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 624 207,45 руб. и государственную пошлину в размере 9 442,00 руб.

    В обоснование иска указано, что между АО «Объединенная энергетическая компания» (Заказчик) и ФИО1 (Подрядчик) 08.04.2022г. заключен договор подряда на выполнение работ №-№-22.

В соответствии с пунктом 1.1, п. 1.3 Договора Подрядчик обязуется из материалов Заказчика, на своем оборудовании выполнит работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, САО, авангардная ул, <адрес>.2, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

    В судебное заседание представитель АО «Объединенная энергетическая компания» не явилась, о времени, месте и дате судебного заседания надлежаще извещена, представила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя истца и поддерживании исковых требований в полном объеме

    Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, о времени, месте и дате судебного заседания был извещён.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указывается начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3.1. Договора определен срок выполнения подрядчиком работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.1. Договора максимальная цена Договора составляет 467 400,32 руб.

Согласно п. 2.4. Договора Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 20% от цены договора.

В соответствии с п.2.8. Договора подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных средств на его расчетный счет передает Заказчику чек, посредством направления его на электронный адрес, а также на бумажном носителе.

Заказчиком в соответствии с условиями по Договору был выплачен Подрядчику аванс в размере 93 480,06 руб., что составляет 20% от цены Договора – 467 400,32 руб., и подтверждается чеком Подрядчика № kxoig от ДД.ММ.ГГГГ, представленный в адрес Заказчика, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно п.5.4.1. Договора Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в сроки и в объеме, предусмотренных Договором.

Однако по состоянию на 08.06.2022г. Подрядчик не приступил к выполнению работ, соответственно, работы Подрядчиком не были выполнены.

Пунктом 6.1. Договора в случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% процента от цены Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.

Таким образом, неустойка за нарушение сроков выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 36 457,22 руб.

Пунктом 7.1. договора предусмотрено, что Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

Соглашением о расторжении от 08.06.2022г. договор подряда на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ №-№-22 был расторгнут по соглашению сторон.

Пунктом 3 Соглашения Подрядчик обязуется осуществить возврат денежных средств (авансовый платеж) в размере 93 480,06 руб. в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 93 480,06 руб. Подрядчиком не возвращены, на расчетный счет Заказчика не перечислены. Таким образом, начиная с ДД.ММ.ГГГГ Подрядчиком незаконно и необоснованно удерживаются денежные средства, подлежащие возврату Заказчику, в сумме 93 480,06 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежать начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 15 743,28 руб.

В связи с неисполнением обязанности по оплате со стороны ответчика АО «Объединенная энергетическая компания» направило претензию от ДД.ММ.ГГГГ №№. Ответ на претензию не получен, задолженность ответчика перед АО «Объединенная энергетическая компания» не погашена.

Согласно ч.1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Согласно п.п.7 пункта 1 статьи 8 ГК РФ права и обязанности возникают, в том числе, вследствие неосновательного обогащения.

По смыслу закона неосновательное обогащение является неосновательным приобретением (сбережением) имущества одним лицом за счет другого лица без должного правового основания.

Условием возникновения неосновательного обогащения являются: приобретение (сбережение) имущества, приобретение произведено одним лицом за счет другого лица (за чужой счет), приобретение (сбережение) имущества не основано ни на законе (иных правовых актов), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть, произошло неосновательно.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению.

В силу ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 96 ГПК РФ.

Как видно из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сумма госпошлины, которая оплачена истцом при подаче иска в суд, составляет 4 114,00 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

                 решил:

Иск АО «Объединенная энергетическая компания» в лице представителя по доверенности ФИО3 к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Объединенная энергетическая компания» сумму неосновательного обогащения в размере 624 207 (шестьсот двадцать четыре тысячи двести семь) рублей 45 копеек:

- неосновательное обогащение в размере авансового платежа в сумме 449 770,03

рублей;

- неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по

ДД.ММ.ГГГГ в размере 96 700,56 рублей;

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ

по ДД.ММ.ГГГГ в размере 77 736,86 рублей и проценты, рассчитанные в порядке ст.

395 ГК РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по день уплаты суммы авансового платежа.

Взыскать с ФИО1 расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 442 (девять тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан через <адрес> Республики Дагестан суд в течение месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья                 Н.Г. Магомедов