Решение от 02.03.2017 по делу № 2-1423/2017 от 26.01.2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 марта 2017 года                              Дело № 2-1423/2017

Абаканский городской суд Республики Хакасия

в составе председательствующего Стрельцовой Е.Г.,

при секретаре Бодаговой К.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Анюгина ... к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

с участием истца Анюгина Н.Г.,

представителя ответчика Корнеевой Ю.В.,

УСТАНОВИЛ:

Анюгин Н.Г. обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что истец является собственником земельного участка по адресу: РХ, ....ю ... дд.мм.гггг между Анюгиным Н.Г. и ОАО «МРСК Сибири»- «Хакасэнерго» заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по указанному адресу. Пунктом 1 договора установлено, что ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, а именно электроустановок жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкции, к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости –строительства (модернизации) и т.д. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Со стороны истца условия по договору были выполнены в полном объеме, тогда как ответчиком взятые на себя обязательства по указанному выше договору, до настоящего времени не исполнены. Ссылаясь на п. 1, 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец просит обязать ответчика исполнить условия вышеназванного договора, а именно: осуществить технологическое присоединении энергопринимающих устройств, а именно: электроустановок земельного участка, расположенных по адресу: РХ, ....ю ...Б, к присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с условиями договора от дд.мм.гггг, взыскать с ответчика неустойку в размере 33 рубля 88 копеек,, а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании истец Анюгин Н.Г. требования иска поддержал по основаниям и доводам, изложенным в нем, дополнительно пояснил, что обязательства по договору истцом исполнены путем оплаты 550 рублей за присоединение, уведомлена сетевая организация о выполнении технических условий, однако до настоящего времени обязательства, принятые на себя ответчиком, не исполнены. На этом основании просил обязать ответчика исполнить условия вышеназванного договора, а именно: осуществить технологическое присоединении энергопринимающих устройств, а именно: электроустановок земельного участка, расположенных по адресу: ... ...Б, к присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с условиями договора от дд.мм.гггг, взыскать с ответчика неустойку в размере 66 рубля 88 копеек, а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» Корнеева О.В., действующая на основании доверенности, представила письменный отзыв, согласно которому просила в иске истцу отказать в полном объеме по тем основаниям, что пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от дд.мм.гггг N 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения. Пунктом 7 Правил регламентирован порядок заключения и исполнения договора технологического присоединения. Так подпунктом «в» пункта 7 Правил предусмотрен такой этап исполнения договора как выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. В соответствии с пунктом 16.3 Правил заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а сетевая организация осуществляет такие мероприятия до границ земельного участка заявителя. Согласно пункту 8 Договора Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III. Учитывая, что истцом не представлены доказательства о выполнении обязательств, возложенных на него договором об осуществлении технологического присоединения и техническими условиями, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Выслушав явившихся участников процесса, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Правоотношения сторон возникли из договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного дд.мм.гггг №....№....

Предмет договора предусматривает технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: ... течение 6 месяцев с даты его заключения (п.п.2,5).

На правоотношения сторон действие Закона РФ «О защите прав потребителей» не распространяется, поскольку договор заключен для удовлетворения иных нужд (для подключения станции технического обслуживания), не связанных с бытовыми нуждами.

В соответствии с договором Общество приняло на себя обязательство по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,38 кВ.

В пункте 3 договора предусмотрено, что точка присоединения располагается не далее 25 метров от границы участка заявителя.

Как следует из пункта 6 договора, сетевая организация обязуется исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по мероприятиям по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя (Анюгина Н.Г.) сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (Обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителем. Не позднее 5 рабочих дней со дня поведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринмающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) направления и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от дд.мм.гггг N 861, определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от дд.мм.гггг N 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Пунктом 82 Правил установлено, что проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского контроля, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

В силу п. 85 Правил для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

дд.мм.гггг Анюгин Н.Г. обратился к ответчику с просьбой произвести подключение объекта в связи с выполнением пункта №... Технических условий (приложение №... к договору об осуществлении технологического присоединения от 14дд.мм.гггг).

дд.мм.гггг повторно обратился к ответчику с просьбой произвести подключение объекта.

До настоящего времени проверка схема подключения приборов учета, опломбировка и подключение объекта ответчиком не произведена, тогда как истцом представлены технические условия №..., акт №... от дд.мм.гггг допуска прибора учета в эксплуатацию, в результате которых нарушений не выявлено.

Документов, свидетельствующих о выполнении ответчиком обязательств по договору от дд.мм.гггг, а именно об осуществлении технологических присоединений энергопринимающих устройств на объекте - ..., ответчиком не представлены.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ, либо односторонне изменение обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

Между тем, в установленные договором сроки (5 дня со дня проведения осмотра (обследования) ответчик обязательства перед истцом по технологическому присоединению не исполнил.

Таким образом, суд находит установленным факт нарушения срока исполнения обязательства, возникшего из договора дд.мм.гггг №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Доказательств наличия обстоятельств, освобождающих от не своевременного исполнения принятого обязательства, и от ответственности за его нарушение, стороной ответчика суду не предоставлено.

Исходя из существа и условий нарушенного обязательства, суд считает возможным обязать Общество осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а именно электроустановок земельного участка, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) таким лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, согласно условиям договора дд.мм.гггг № №... «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям».

По требованию о взыскании неустойки суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в частности, ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

В пределах своих полномочий Правительство Российской Федерации Постановлением от 27 декабря 2004 года №861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Как следует из п. 16 Правил, договор о технологическом присоединении должен содержать, в частности, следующее существенное условие:

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Соответствующее положение внесено сторонами в пункт 16 заключенного ими договора, согласно которому за нарушение срока исполнение обязательства по технологическому присоединению уплачивается неустойка, рассчитанная как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Данное условие договора не оспорено и недействительным не признано.

Следовательно, с учетом положений ч. 3 ст.196 ГПК РФ, с ответчика в пользу Анюгина Н.Г. следует взыскать неустойку за нарушение срока исполнения договора о технологическом присоединении в размере 23 рубля 10 копеек, из расчета: 550 (п. 10 договора)*10,0% ставка рефинансирования ЦБ РФ)*0,014)* 30 дней (с дд.мм.гггг (со следующей даты написания претензии) по дд.мм.гггг)=23 рубля 10 копеек.

На основании ст. 103 ГПК РФ с общества подлежит взысканию в местный бюджет госпошлина в размере 700 рублей с учетом требований неимущественного характера.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ..., №...░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ... ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 23 ░░░░░ 10 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» - «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 700 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░: 07.03.2017.

░░░░░:                                          ░.░. ░░░░░░░░░░