Решение по делу № 2-435/2019 от 26.11.2018

Дело №2-435/2019

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

24 января 2019 г.     г.Раменское

Раменский городской суд Московской области под председательством судьи Кудряшовой Н.Н.,

при секретаре Ясевой А.Р.,

с участием представителя истца Назаровой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» к Новикову А. И. о взыскании задолженности по договору, неустойки, обязании выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, взыскании расходов по оплате госпошлины,

у с т а н о в и л:

АО «Мособлэнерго» обратилось в суд с иском к Новикову А.И. со следующими требованиями: -о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям от <дата>. <номер> в размере 25 979 руб. 35 коп.; о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <номер> от <дата>. в размере 31 246 руб. 40 коп.; обязании в течение 3 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п.11 Технических условий и п.8 договора, а именно: 1. Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения; 2. От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определить проектом; 3. Разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Проектом учесть требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности; 4. Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше. Установить статический (электронный) электросчетчик. На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией. Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5S и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока); 5. Обеспечить защиту средств и систем учета электрической энергии от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению; 6. Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности; 7. Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок; 8. Для обеспечения надежной работы электрооборудования, при присоединении от ВЛ, на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическим сетями согласно ГОСТ 32144-2013; 9. В состав проекта включить раздел «качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013; 10. В проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами; 11. Направить в сетевую организацию уведомление с приложением документов, указанных в п.85 Правил; 12. Принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; 13. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов; 14. Подписать акт об осуществления технологического присоединения; о взыскании расходов по уплате госпошлины 7917 руб.

В обоснование своих требований истец указал, что между АО «Мособлэнерго» и Новиковым А.И. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <номер> от <дата>.. В соответствии с п.1. договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» (приложение <номер> к договору) сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями и оплатить выполнение Сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению. Согласно п.10.1 договора размер платы за технологическое присоединении к электрическим сетям составляет 25 979 руб. 35 коп. Задолженность ответчика составляет 25 979 руб. 35 коп.. По состоянию на <дата>. истец готов осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика, однако лишено возможности, ввиду неисполнения ответчиком возложенных на него обязательств по выполнению мероприятий, предусмотренных п.8 договора, п.11 технических условий и пп. г) п.7 правил. <дата>. истец обратился к ответчику с претензией о выполнении мероприятий по технологическому присоединению и перечислению неустойки, однако ответчик добровольно претензию не удовлетворил. Согласно п.17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана в течение 10 дней рабочих дней со дня наступления просрочки уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. Срок нарушения исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составил 781 день (с <дата>. по <дата>.). Сумма неустойки по договору (п. 17) составляет 31 246,40 руб. (0,014 х 0,11 х 25 979,35 руб. х 781 дн.)

В судебном заседании представитель истца АО «Мособлэнерго» Назарова Н.А. поддержала исковые требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик Новиков А.И., в судебное заседание не явился, направленное в его адрес извещение суда почтовым отделением возвращено обратно по истечении срока хранения. При таких обстоятельствах, с согласия представителя истца дело рассмотрено в порядке заочного производства, так как неполучение корреспонденции по адресу регистрации не является основанием для отложения рассмотрения дела, ответчик по своему усмотрению не воспользовался правом на получение корреспонденции. Согласно разъяснениям, изложенным в п.67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Выслушав представителя истца и исследовав материалы дела, суд считает необходимым удовлетворит требования истца по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ст.26 ФЗ от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <номер> от <дата>. сетевая организация принимает на себя обязательства присоединения энергопринимающих устройств ответчика ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения обьекта/ВРУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств    70 кВт; категория надежности -3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «магазин» <номер>, расположенного по адресу: <адрес>. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 4 года со дня заключения настоящего договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.6 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с
иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; не позднее 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п.1 ст.26 Закона №35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил №861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон. В данном случае в соответствии с пунктом 16 Правил №861 и пунктом 11 договора сторонами фактически предусмотрено авансирование выполнения истцом работ ответчиком.

Неустойка, определение которой содержится в п.1 ст.330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Указанная в подп. «в» п.16 Правил №861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Из материалов дела следует, что по состоянию на <дата>. ответчик не выполнил обязательства, предусмотренные п.8 договора, а также п.11 Технических условий.

<дата>. истец обратился к ответчику с претензией о выполнении мероприятий по технологическому присоединению и перечислению неустойки, однако ответчик добровольно претензию не удовлетворил.

Согласно п.17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана в течение 10 дней рабочих дней со дня наступления просрочки уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. Согласно п.10.1 договора размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации составляет 25 979,35 руб., в т.ч. НДС 3 962 руб.. Срок нарушения исполнения обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению составил 309 дней (с <дата>. по <дата>.). Сумма неустойки по договору (п. 17) составляет 31 246,40 руб. (0,014 х 0,11 х 25 979,35 руб. х 781 дн.).

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с требованиями ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме 7 917 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-198 и 235 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковое требование АО «Мособлэнерго» удовлетворить.

Взыскать с Новикова А. И. в пользу АО «Мособлэнерго» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединению к электрическим сетям <номер> от <дата>. в размере 25 979 (двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят девять) руб. 35 коп., а также неустойку в размере 31 246 (тридцать одна тысяча двести сорок шесть) руб. 40 коп.

Обязать Новикова А. И. в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, предусмотренные п.11 Технических условий и п.8 договора, а именно:

-смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения;

- от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определить проектом;

- разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Проектом учесть требования Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 в части соблюдения максимальных значений коэффициента реактивной мощности;

- учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше. Установить статический (электронный) электросчетчик. На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией. Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5S и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока);

-обеспечить защиту средств и систем учета электрической энергии от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению;

- предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

- Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

- Для обеспечения надежной работы электрооборудования, при присоединении от ВЛ, на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок. Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическим сетями согласно ГОСТ 32144-2013;

- в состав проекта включить раздел «качество электрической энергии», в котором выполнить технические решения, в том числе расчет суммарной установленной мощности искажающих электроприемников, с целью обеспечения в процессе эксплуатации показателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013;

- в проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами.;

- направить в сетевую организацию уведомление с приложением документов, указанных в п.85 Правил;

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

- получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя;

- подписать акт об осуществления технологического присоединения.

Взыскать с Новикова А. И. в пользу АО «Мособлэнерго» расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 917 (семь тысяч девятьсот семнадцать) руб.

Заочное решение может быть пересмотрено Раменским городским судом по заявлению, поданному ответчиком в 7-дневный срок со дня получения копии решения суда или обжаловано в Московский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

    Судья:

    Мотивированное решение составлено 06.02.2019г.