№ 2-482/2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
п. Лоухи 29 марта 2017 года
Лоухский районный суд Республики Карелия
в составе:
председательствующего судьи Васильева Д.В.,
при секретаре Беловой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Лоухского районного суда Республики Карелия гражданское дело по иску Злобина С.А. к Черенову А.В. об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и судебных расходов,
у с т а н о в и л:
иск заявлен по тем основаниям, что ХХ.ХХ.ХХ между истцом и ответчиком был заключен договор на выполнение работ по строительству деревянного сруба. Черенов А.В. по данному договору обязался выполнить работы по строительству деревянного сруба из материала исполнителя и осуществить его сборку на готовом фундаменте заказчика в срок до ХХ.ХХ.ХХ. Во исполнение договора истец перечислил ответчику денежные средства в сумме хххххх руб. Вместе с тем, свои обязательства Черенов А.В. не исполнил, деревянный сруб до настоящего времени им не изготовлен. В связи с этим истец просил суд обязать ответчика исполнить свои обязательства по договору в срок до ХХ.ХХ.ХХ включительно, взыскать с Черенова А.В. в его пользу неустойку за нарушение срока окончания строительства в размере 690000 руб., компенсацию морального вреда в размере 150000 руб., и судебные расходы в сумме 5000 руб.
Истец Злобин С.А. и ответчик Черенов А.В. в судебном заседании заявили о заключении между собой мирового соглашения, согласно которому ответчик обязуется исполнить свои обязательства (изготовить и установить сруб согласно условий договора от ХХ.ХХ.ХХ) в полном объеме в срок до ХХ.ХХ.ХХ, возместить истцу в срок до ХХ.ХХ.ХХ судебные расходы в общей сумме 16000 руб., а истец отказывается от своих исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в сумме 150000 руб. и взыскании неустойки в сумме 690000 руб. Истец также указал, что он и Черенов А.В. также заключили дополнительное соглашение к договору от ХХ.ХХ.ХХ, согласно которому срок исполнения договора продлен до ХХ.ХХ.ХХ, в случае не исполнения своих обязательств к указанной дате ответчик взял на себя обязательство выплатить ему денежные средства на приобретение нового сруба в сумме хххххх руб.
Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд установил:
согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.
На основании ч.ч. 1, 3 ст. 173 ГПК РФ заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон.
Оценив условия мирового соглашения, суд приходит к выводу о том, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, поэтому данное мировое соглашение суд полагает необходимым утвердить.
В соответствии со ст.ст. 220, 221 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. Производство по делу прекращается определение суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Таким образом, в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного между Злобиным С.А. с одной стороны, и Череновым А.В. с другой стороны, настоящее гражданское дело подлежит прекращению.
Руководствуясь ст. ст. 12, 55, 56, 39,173, 220, 221 ГПК РФ, суд
определил:
утвердить мировое соглашение, заключенное 29.03.2018 между Злобиным С.А. и Череновым А.В., по гражданскому делу № 2-482/2018 по иску Злобина С.А. к Черенову А.В. об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и судебных расходов, по которому:
Ответчик Черенов А.В. обязуется исполнить свои обязательства (изготовить и установить сруб согласно условий договора) предусмотренные договором от ХХ.ХХ.ХХ между заказчиком Злобиным С.А. и исполнителем Череновым А.В., в полном объеме в срок до ХХ.ХХ.ХХ включительно;
Истец отказывается от взыскания компенсации морального вреда в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей и от взыскания неустойки в сумме 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей;
Ответчик обязуется в срок до ХХ.ХХ.ХХ возместить истцу судебные расходы (издержки) в общей сумме 16000 (шестнадцать тысяч) рублей. Иные судебные расходы (издержки), понесенные истцом или ответчиком по настоящему гражданскому делу, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла;
Истцу и ответчикам разъяснены и понятны ст. ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, а также последствия заключения настоящего мирового соглашения и прекращения производства по данному делу.
Гражданское дело № 2-482/2018 по иску Злобина С.А. к Черенову А.В. об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и судебных расходов – прекратить.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в течение 15 (пятнадцати) дней через Лоухский районный суд РК в Верховном Суде Республики Карелия в апелляционном порядке.
Председательствующий судья: Д.В. Васильев