Решение от 26.01.2022 по делу № 2-851/2022 (2-7031/2021;) от 30.11.2021

Дело №2-851\2022 26 января 2022 года

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего Платоновой Н.М.

при секретаре Тимофеевой Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волжском

дело по иску ИП Меньшениной Н.В. к Даниленко А.А. о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

ИП Меньшенина Н.В. обратилась в суд с иском к Даниленко А.А. о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств. В обоснование требований указав, что "."..г. между ИП Меньшениной Н.В. и Даниленко А.А. был заключен договор подряда №... на выполнение работ по подъему (судоподъему) затонувшего объекта – судна BERG, год и место постройки: 1974, Чешская Республика, индикационный №... MMSI №.... По условиям договора, срок начала работ – "."..г., срок окончания – "."..г.. Истцом был внесен аванс в размере 1035000 рублей, о чем Даниленко А.А. составил соответствующие расписки о получении денежных средств. Однако, в установленный договором срок ответчик к исполнению обязательств не приступил, в связи с чем в его адрес была направлена досудебная претензия, на которую "."..г. ответчик ответил несогласием. Ссылаясь на указанные обстоятельства, просит суд расторгнуть договор подряда от "."..г., заключенный между ИП Меньшениной Н.В. и Даниленко А.А.; взыскать с Даниленко А.А. в пользу ИП Меньшениной Н.В. неотработанный аванс в размере 1035000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 13375 рублей.

Истец ИП Меньшенина Н.В. в судебное заседание не явилась, извещена в установленном порядке, доверила представление своих интересов Патрушевой М.В.

Представитель истца Патрушева М.В., с использованием ВКС, в судебном заседании исковые требования ИП Меньшениной Н.В. поддержала, настаивала на их удовлетворении по основаниям, изложенным в иске.

В судебное заседание ответчик Даниленко А.А., его представители Иваненко Ю.Н., Мельникова Е.Н. не явились, извещены в установленном порядке.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что "."..г. между ИП Меньшениной Н.В. (заказчик) и Даниленко А.А. (подрядчик) был заключен договор подряда №..., по условиям п.1.1 которого, Даниленко А.А. принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подъему (судоподъему) затонувшего объекта – судна BERG, год и место постройки: 1974, Чешская Республика, индикационный №... MMSI №..., позывной ERYU тип судна Cargo, General Gargo регистровый тоннаж брутто/нетто (тон.): 2516 дедвейт (тонны) 3260 длина судна (метры) 107,35 ширина судна (метры) 13,00 высота борта (метры) 5,50 из территории в бухте <адрес>, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, что подтверждается договором (л.д.68-72).

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 Договора собственными силами в соответствии с условиями договора; совершить работы и сдать их заказчику, в предусмотренные договором порядке и сроки (п.1.2 Договора).

Стороны договорились, что сроком начала работ считать с "."..г. (п.2.1); завершение работ до "."..г. (п.2.2).

Стоимость работ, указанных в п.1.1 Договора составляет 2500000 рублей (п.3.1); оплата производится заказчиком путем перечисления либо наличными денежными средствами авансового платежа до выполнения работ в размере 300000 рублей, далее 700000 рублей от цены договора (п.3.3).

Окончательный расчет производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо наличными денежными средствами после приема выполненных работ на основании, указанных подрядчиком в акте выполненных работ (п.3.4).

В силу п.5.4.2 Договора, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (п.5.4.3).

В день заключения договора ("."..г.) истец ИП Меньшенина Н.В. выдала ответчику аванс в сумме 1000000 рублей, что подтверждается распиской (л.д.71 (оборот)).

"."..г. получил 35000 рублей, что подтверждается распиской (л.д.73).

Указанные денежные средства получены от Никонова С.Г., которым был и подписан договор подряда, а также представлена доверенность на совершение определенных действий, связанных с выполнением данного поручения от "."..г..

Однако, в установленный договором срок работы подрядчиком (Даниленко А.А.) начаты не были, в связи с чем, "."..г. представителем ИП Меньшениной Н.В. в адрес Даниленко А.А. направлена претензия о расторжении в одностороннем порядке договора подряда №... от "."..г., с требованием возвратить неотработанный аванс в размере 1035000 рублей (л.д.14-16).

Даниленко А.А. в письме от "."..г. указал, что "."..г. приступил к работам, доставив к месту необходимое оборудование; работы были прекращены "."..г., в связи с плохими погодными условиями (л.д.17).

Истец ИП Меньшенина Н.В. просит расторгнуть договор подряда, взыскать с ответчика уплаченную по договору денежную сумму (аванс) в связи с неисполнением работ по договору подряда.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно ст. 735Гражданского кодекса Российской Федерациицена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

В силу ст. 739Гражданского кодекса Российской Федерациив случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

Как предусмотрено ч. 4 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Материалами дела подтверждается, что на основании заключенного договора подряда №... от "."..г. ответчик Даниленко А.А. принял на себя обязательства произвести по подъему (судоподъему) затонувшего объекта – судна BERG, год и место постройки: 1974, Чешская Республика, индикационный №... MMSI №..., за что получил от заказчика аванс в размере 1035000 рублей.

Названным договором были предусмотрены как начальный, так и конечный срок выполнения работ.

Истец ИП Меньшенина Н.В., обращаясь с настоящим иском, указывает, что ответчик к выполнению работ не приступил, работу не производил в установленный договором срок. Дополнительных соглашений, свидетельствующих о переносе срока выполнения работ, либо письменных уведомлений ответчика в адрес истца о невозможности выполнения работ по определенным условиям в период действия договора до "."..г., не представлено.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания надлежащего исполнения своих обязательств по договору подряда, лежит на ответчике.

В силу чего именно на ответчика возлагается бремя доказывания, как выполнение работ, так и их своевременность выполнения.

Вместе с тем, ответчик Даниленко А.А. доказательств выполнения работ по договору не представил, как и не представил доказательств своевременного начала работ и их окончания, в сроки обусловленные договором.

Ввиду неисполнения ответчиком условий договора истец направил ему претензию, в которой, сообщил об отказе от исполнения договора, ввиду неисполнения его условий ответчиком, и потребовал вернуть ему сумму выплаченного аванса.

Однако, ответчик сумму аванса не возвратил, доказательств обратного суду не представил.

В судебном заседании установлено, что ответчик обязательства по подряда до настоящего времени не исполнил, и в силу ст. 715 ГК РФ потребитель (истец) имеет в данном случае право отказаться от исполнения договора подряда, в связи с чем, в соответствие с п. 3 ст. 450 ГК РФ, требования истца о расторжении заключенного между сторонами договора и взыскании с ответчика в пользу истца суммы 1035000 рублей, подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 98 ч. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче искового заявления в суд истцом уплачена государственная пошлина в сумме 13375 рублей, что подтверждается платежным поручением №... от "."..г. (л.д.3), которая подлежит взысканию с ответчика Даниленко А.А. в пользу истца.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, Гл 22 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ "."..░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░..

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1035000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 13375 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: ░░░░░░░.

░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ "."..░..

░░░░░: ░░░░░░░.