Решение от 23.03.2023 по делу № 2-1504/2023 от 11.01.2023

Дело № 2-1504/2023

УИД 39RS0002-01-2023-000110-61

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

23 марта 2023 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Милько Г.В.,

при секретаре Соловьеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Королева Ю.Н. к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору, взыскании неустойки по договору,

УСТАНОВИЛ:

Королев Ю.Н. обратился в суд с иском, указав, что с АО «Россети Янтарь» были заключены договора №, № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям договора № ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца максимальной мощности 15 кВт, третьей категории надежности, классом напряжения электрической сети – 0,4 кВт для энергоснабжения дома по адресу: < адрес > (кадастровый №). Технические условия ТУ № являются неотъемлемой частью данного договора. Срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты счета за технологическое присоединение. Согласно условиям договора № ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца максимальной мощности 15 кВт, третьей категории надежности, классом напряжения электрической сети – 0,4 кВт для энергоснабжения жилого дома по адресу: < адрес > (кадастровый №). Технические условия ТУ № являются неотъемлемой частью данного договора. Срок мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты счета за технологическое присоединение.

Истец свои обязательства по договорам по внесению платы за технологическое присоединение выполнил, < Дата > оплатил 39732,34 руб. по каждому из договоров. Однако, ответчик на протяжении длительного времени уклоняется от исполнения своих обязательств. < Дата > в адрес ответчика направлена претензия с требованием по исполнению принятых сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора № и договора №, с указанием срока исполнения, вместе с тем технологическое присоединение до настоящего времени не произведено. Отсутствие энергоснабжения указанных объектов нарушает права истца.

На основании изложенного, просит обязать АО «Россети Янтарь» выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям согласно договорам № от < Дата >, № от < Дата > в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения судебного акта в указанной части просит взыскать по каждому из договоров судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта в течение первого месяца просрочки исполнения, 2000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта в течение второго месяца просрочки исполнения, 3000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта в течение третьего и последующих месяцев просрочки исполнения; взыскать с АО «Россети Янтарь» компенсацию морального вреда в размере 10000 руб. по каждому из договоров, а всего 20000 руб.; взыскать неустойку за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в размере 20 462,16 руб. по каждому из договоров, а всего 40924,32 рублей; штраф в пользу потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы неустойки.

Истец Королев Ю.Н. в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представитель истца по доверенности Кантарник Ю.М. в судебном заседании исковые требования поддержала, просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» по доверенности Караджянц С.А. с исковыми требованиями не согласилась, ссылаясь в письменных возражениях на то, что в связи с отсутствием в месте расположения земельных участков истца электросетевых объектов, АО «Россети Янтарь» для выполнения договоров необходимо выполнить значительный комплекс мероприятий, включающий разработку технических решений по строительству сетевых объектов, инженерные изыскания, разработку и согласование проекта строительства, оформление акта выбора трасс, выполнение строительно-монтажных работ, включая разработку и согласование проектно-сметной документации по объекту, а также проведение закупочных процедур на привлечение для работ и услуг сторонних организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», выбрать специализированную подрядную организацию, которая на основании заключенного договора подряда согласует необходимую для разработки проекта документацию в государственных органах и органах местного самоуправления, разрабатывает проект, силами специализированной подрядной организации выполнить строительно-монтажные работы на объекте. Несвоевременное выполнение мероприятий по договорам технологического присоединения связано с длительным проведением конкурентных процедур, но несмотря на это АО «Россети Янтарь» предпринимает все возможные и необходимые меры для исполнения обязательств по договорам. Заявленные требования о технологическом присоединении в течение месяца с момента вступления решения в законную силу являются безосновательными, а требуемые сроки невыполнимыми, в связи с чем в случае удовлетворения иска просит увеличить срок до 90 дней. Возражает против удовлетворения исковых требований в части компенсации морального вреда, размер взыскиваемой судебной неустойки считают завышенным и подлежащим снижению с учетом сложившейся судебной практикой по аналогичным спорам. Представлен письменный отзыв.

Выслушав истца, представителей сторон, изучив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и дав им оценку в соответствии с требованиями ст.ст.12,56 и 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГПК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном Кодексе.

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что Королев Ю.Н. произвел оплату расходов за технологическое присоединение домов к электрическим сетям.

В то же время судом бесспорно установлено и стороной ответчика не оспаривается, что АО «Россети Янтарь» принятые на себя обязательства надлежащим образом не исполнил, до настоящего времени технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта истца ответчиком не произведено, тогда как срок исполнения таких обязательств истек < Дата >.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Согласно п. 16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с п.п. «б» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с п.п. «д» п. 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

Судом установлено, что Королев Ю.Н. является собственником земельных участков, расположенных по адресу: < адрес > (кадастровые номера: №, №).

Между АО «Россети Янтарь» (раннее - АО «Янтарьэнерго») и Королев Ю.Н. были заключены договоры №, № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.3 договора №, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: < адрес > (кадастровый №).

Пунктом 6 указанного договора определен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, то есть с < Дата >

Согласно п.19 договора № за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.3 договора №, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: < адрес > (кадастровый №).

Пунктом 6 указанного договора определен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно п. 22 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета, то есть с < Дата >

Согласно п.19 договора № за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Королев Ю.Н. оплатил расходы на технологическое присоединение в размере 39732,34 руб. по каждому из договоров, что стороной ответчика не оспорено.

Вместе с тем, условия договоров по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям ответчиком на момент рассмотрения дела не выполнено. Доказательств невозможности исполнения условий договора по причине невыполнения обязательств по техническим условиям со стороны истца, ответчиком не представлено.

В рамках досудебного урегулирования спора Королев Ю.Н. обращался к ответчику с требованием исполнить обязательства по договору. < Дата > истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия.

В ответе от < Дата > на обращения истца ответчик, не оспаривая факт невыполнения им своих обязательств по договору, ссылается на то, что в связи с отсутствием коммерческих предложений неоднократно продлеваются конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования. Сроки завершения работ будут определены заключенным договором подряда.

Однако, как установлено, на момент подачи настоящего иска в суд – < Дата > – технологическое присоединение также не было осуществлено.

Суд считает, что право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора, не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору, в связи с чем, доводы представителя ответчика о проведении работ по выбору подрядной организации, длительном согласовании, а также коллизии нормативных правовых актов РФ в сфере техприсоединения признаются судом не состоятельными.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности и установив, что АО «Россети Янтарь» в установленный договором срок принятые на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям для электроснабжения объекта истца не исполнило, суд, с учетом приведенных выше норм материального права, приходит к выводу о том, что заявленные Королев Ю.Н. исковые требования о возложении на ответчика такой обязанности являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору и освобождавших его ответственности, АО «Россети Янтарь», в нарушение ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Ссылки представителя ответчика на то обстоятельство, что сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям нарушены в результате действий третьих лиц, нарушивших, в свою очередь, обязательства по договорам подряда, во внимание суда приняты быть не могут, поскольку указанное не освобождает АО «Янтарьэнерго» от исполнения принятых на себя обязательств и от ответственности за их неисполнение, не является обстоятельством непреодолимой силы и не оправдывает столь значительный срок неисполнения условий договора.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает длительность неисполнения и критерий сезонности, устанавливает АО «Янтарьэнерго» срок выполнения работ по технологическому присоединению - в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

С учетом изложенного, поскольку нарушение срока осуществления технологического присоединения земельных участков истца к электрическим сетям произошло по вине ответчика, истец, безусловно, имеет право на взыскание с ответчика в свою пользу неустойки, судебных расходов.

В соответствии с п.11 договоров № от < Дата >, № от < Дата > размер платы за технологическое присоединение составляет 39732,34 руб.

Согласно п.19 указанных договоров, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок технологического присоединения регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (далее - Правила).

Подпунктом «в» пункта 16 Правил (в редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям), предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Таким образом, за период с даты просрочки обязательств по договору № - < Дата > по заявленную истцом дату начисления неустойки - < Дата > неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 20462,16 рублей (39732,34 руб. х 0,25% х 206).

За период с даты просрочки обязательств по договору № - < Дата > по завяленную истцом дату начисления неустойки - < Дата > неустойка за нарушение срока исполнения обязательств, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 20462,16 рублей (39732,34 руб. х 0,25% х 206).

Рассматривая требования истца о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

С учетом характера исковых требований, пояснений стороны истца о том, что электроснабжение данных объектов необходимо для их дальнейшей реализации, то есть ведения предпринимательской деятельности, суд приходит к выводу, что положения Закона «О защите прав потребителей» не применимы к спорным правоотношениям. В связи с чем, требования о взыскании морального вреда вследствие неисполнения договоров №, № о технологическом присоединении энергопринимающих устройств объектов истца, не подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного, требования о взыскания штрафа в пользу истца в размере 50 % от присужденной судом суммы неустойки также удовлетворению не подлежат.

Рассматривая требования истца о взыскании судебной неустойки, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

С учетом изложенного, суд находит заявленные Королев Ю.Н. требования о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения в установленный срок решения суда об осуществлении технологического присоединения обоснованными, однако подлежащими частичному удовлетворению.

Принимая во внимание обстоятельства дела, требования разумности и справедливости, необходимость соблюдения баланса законных интересов сторон, а также в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре суд считает необходимым присудить истцу судебную неустойку в размере 50 руб. за каждый день просрочки на случай неисполнения решения суда о понуждении исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, начиная со следующего дня с момента истечения установленного для исполнения данного решения месячного срока. Заявленный же истцом размер судебной неустойки суд находит завышенным.

Частью 1 ст. 103 ГПК РФ предусмотрено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При таком положении, поскольку Королев Ю.Н. в силу закона был освобожден от уплаты государственной пошлины, указанная государственная пошлина подлежит взысканию с АО «Россети Янтарь» в доход государства в размере 1427,73 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. (░░░░░ 014-243-279 08) ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░░: 1023900764832, ░░░: 3903007130) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ < ░░░░░ > ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 39:03:060018:143 ░ 39:03:060018:140 ░░ ░░░░░░░░░ №, № ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 20 462,16 ░░░. ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ 40 924,32 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ №, № ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ 50 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1427,73 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ < ░░░░ >.

░░░░░