Решение по делу № 2-2599/2024 от 24.07.2024

Дело № 2-2599/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 сентября 2024 года г. Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе

председательствующего судьи Эминова О.Н.,

при секретаре Манжеевой Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Буринова Вячеслава Алексеевича к филиалу ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» о признании незаконным отказа, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Буринов В.А. обратился в суд, с указанным иском мотивируя тем, что 17 февраля 2021 г. между истцом и ПАО «Россетти-Юг» в лице филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» был заключен договор № 80-1-21-00557399 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По условиям заключенного договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (технологическое присоединение) ВРУ 0,4 кВ жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (п.1 договора); в свою очередь на истца была возложена обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение в соответствии с условиями заключенного договора (п.2 договора).

Заключение договора обусловлено необходимостью энергоснабжения жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка №).

В соответствии с п.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составил не более 1 года со дня заключения договора.

Согласно п.11 договора размер платы за технологическое присоединение составил 17920 руб. 74 коп., в том числе НДС 20% в сумме 2 986руб. 79 коп.

Свои обязательства, как сторона Заказчика, Буринов В.А. выполнил надлежащим образом, оплатил услуги по подключению в полном объеме 16.02.2021 г. в сумме 17 920,74 руб.

Принятые по этому договору обязательства со стороны ответчика до настоящего времени не исполнены.

Истец неоднократно обращался к ответчику для осуществления технологического присоединения в соответствии с заключенным договором от 17.02.2021г., однако ответа не получил.

13 сентября 2023 г. истец получил ответ филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» № КЛМ/1600/1393 о том, что договор № 80-1-21-00557399 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с истцом заключен ошибочно. В обоснование ответчик сослался на письмо Администрации г.Элисты от 03.08.2023г. № АШ-2353/0120, в котором якобы подтверждается факт вхождения улицы в комплексную застройку территории и обязанность Администрации выполнить мероприятия по доведению инфраструктур электроснабжения, а также что земельный участок истца расположен на территории, предназначенной и выделенной для застройки гражданам, относящимся к социально-защищенным группам населения.

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, приобретен истцом у гр.Соковой Г.А. по договору купли-продажи от 11 сентября 2018 г. В свою очередь право собственности на указанный земельный участок у Соковой Г.А. возникло в результате участия в аукционе, проводимого Управлением по земельным и имущественным отношениям Администрации г.Элисты 28 июня 2016 г.

Данное обстоятельство опровергает довод о том, что земельный участок предоставлялся в собственность в качестве меры социальной поддержки.

Истец считает, что действия ответчика по уклонению от исполнения принятых по договору обязательств являются незаконными.

Истец полагает, что в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 18.02.2022г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024г. (день составления искового заявления) в размере 17 920,74 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2022г. по 07.07.2024г. размере 4 963,41 руб.

Неправомерными действиями ответчика истцу причинен моральный вред в размере 7 000 руб., который в силу ст.151 ГК РФ и ст.13 Закона о защите прав потребителей подлежит взысканию с ответчика в его пользу.

В силу п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Ссылаясь на изложенное, истец просит:

признать отказ филиалом ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» от исполнения обязательств по договору № 80-1-21-00557399 от 17.02.2021 года об осуществлении технологическое присоединение, заключенному между ПАО «Россетти Юг» и Буриновым В.А., незаконным;

обязать ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» осуществить технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда;

взыскать с ответчика в свою пользу:

неустойку за период с 18.02.2022 г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024 г. (дата составления искового заявления) в размере 17 920,74 руб.;

проценты за пользование чужими денежными средствами 02.2022 г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024 г. (дата составления искового заявления) в размере 4 963,41 руб.;

компенсацию морального вреда в размере 7 000 руб.,

штраф в соответствии со ст.13 Закона о защите прав потребителей в размере 50 % в сумме 14 942,07 руб.

В судебное заседание истец Буринов В.А. заявленные требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика – ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» Лиджанов Е.Г. в судебном заседании иск не признал, просил отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель третьего лица Администрации г.Элисты Басангова Э.О. разрешение заявленных исковых требований оставила на усмотрение суда.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (ред. от 31.08.2024г.) (далее - Правила технологического присоединения) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Пунктами 12.1, 14, 34 Правил технологического присоединения определена обязанность сетевой организации независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя заключить договор и выполнить в отношении энергопринимающих устройств следующих лиц мероприятия по технологическому присоединению, в частности, физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно п. 25.1 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя (физического лица), включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 17 февраля 2021 г. между истцом и ПАО «Россетти-Юг» в лице филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» был заключен договор № 08-1-21-00557399 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка №).

17 февраля 2021 г. сетевой организацией выданы технические условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в котором определен перечень мероприятий необходимых для выполнения работ со стороны сетевой организации и заявителя.

Согласно п.1 договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (технологическое присоединение) ВРУ 0,4 кВ жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка №), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) со следующими характеристиками: - максимальная мощность энергопринимающих устройств (всего): 7.500 кВт, в том числе по категориям надежности электроснабжения: 7.500 кВт по третьей категории: - дополнительная мощность (без учета существующей (ранее присоединенной) мощности) энергопринимающих устройств: 7.500 кВт, в том числе по категориям надежности электроснабжения: 7.500 кВт по третьей категории; - существующая (ранее присоединенная) мощность энергопринимающих устройств: 0 кВт, в том числе по категориям надежности электроснабжения: 0 кВт; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Согласно п.6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору сторонами составляет не более 1 года с даты заключения договора.

В соответствии с п.11 договора размер платы за технологическое присоединение рассчитан по формуле, с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 25.12.2019г. № 96-п/тпэ (в редакции от 29.06.2020г. № 31-п/тпэ), и составляет 17920 руб. 74 коп., в том числе НДС 2 986 руб.79 коп. (20%).

Пунктом 13 договора установлено, что заявитель вносит плату за технологическое присоединение в размере 100% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со днявыставления сетевой организацией счета.

Обязательства по оплате договора, возложенные на истца в силу п.13 договора, исполнены им в полном объеме, что подтверждается чеком –ордером от 16 февраля 2021 г.

11 сентября 2023 г. врио руководителя филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» Бугаевым М.А. в адрес Буринова В.А. направлено сообщение, из которого следует, о том, что договор № 08-1-21-00557399 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с истцом заключен ошибочно, со ссылкой на письмо Администрации г.Элисты от 03.08.2023г. № АШ-2353/0120 о вхождении улиц Ялматинская, Аршан-Зельменская, им.писателя Бадмаева А.Б. в комплексную застройку территории и обязанность Администрации выполнить мероприятия по подведению инфраструктур электроснабжения, а также что земельный участок истца расположен на территории, предназначенной и выделенной для застройки гражданам, относящимся к социально-защищенным группам населения.

Согласно положениям п. 15 Правил технологического присоединения (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (ред. от 31.08.2024г.) в адрес заявителей, указанных в п.12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемого Правительством Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что 17 февраля 2021г. между истцом и ПАО «Россетти-Юг» в лице филиала ПАО «Россетти Юг» - «Калмэнерго» заключен договора на технологическое присоединение. Обязательства по оплате договора, возложенные на истца в силу п. 13 договора, исполнены им в полном объеме, что ответчиком не оспорено.

Обязательства по договору от 17 февраля 2021 г. № 80-1-21-00557399 ответчиком по настоящее время не исполнены, технологическое присоединение объекта (жилого дома истца, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка №) не осуществлено.

Ссылки на ошибочное заключение с истцом договора о технологическом присоединении от 17 февраля 2021 г. со ссылкой на письмо Администрации г.Элисты от 03.08.2023г. о вхождении улиц Ялматинская, Аршан-Зельменская, им.писателя Бадмаева А.Б. в комплексную застройку территории и обязанность Администрации выполнить мероприятия по подведению инфраструктур электроснабжения, не могут быть приняты во внимание, поскольку доказательств того, что земельный участок истца с кадастровым номером № непосредственно расположен на территории, предназначенной и выделенной для застройки гражданам, относящимся к социально-защищенным группам населения, в связи с чем подлежит изъятию для муниципальных нужд, не представлено. Кроме того, договор о технологическом присоединении № 80-1-21-00557399 от 17 февраля 2021 г. в установленном законом порядке не оспорен и недействительным не признан.

При таких обстоятельствах, требования истца о признании незаконным отказа ответчиком от исполнения обязательств по договору № 80-1-21-00557399 от 17.02.2021 года об осуществлении технологического присоединения и обязании осуществить технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам жилого дома истца суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истцом заявлено о взыскании неустойки за нарушение сроков оказания услуги потребителю и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.02.2021г. по 07.07.2024г.

Пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей предусмотрена ответственность за нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки в размере 3 процентов цены оказания услуги, а если цена оказания услуги договором об оказании услуг не определена - общей цены заказа.

Согласно положений пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», в соответствии с которым сумма неустойки, взыскиваемой на основании пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги).

Согласно представленному истцу расчету, размер неустойки за период с 18.02.2022г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024г. (день составления искового заявления) составил 469 268,94 руб. (17 920,74 руб. (цена договора) х 871 дн. (количество дней просрочки) х 3%). Суд принимает представленный истцом расчет в качестве доказательства по делу. Возражений относительно расчета и доказательств в их обоснование ответчиком суду не представлено.

Поскольку сумма взыскиваемой неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работ (оказания услуг) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работ (оказания услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 17 920,74 руб.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном ст.395 кодекса (п.2 ст.1107 ГК РФ).

В силу п.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, учетной ставкой банковского процента по вкладам физических лиц.

Согласно представленному истцом расчету сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2022г. по 07.07.2024г. составила 4 963,41 руб.

Так, сумма долга, включая НДС, составила 17 920,74 руб. Период начисления процентов с 18.02.2022г. по 07.07.2024г. (871 дн.), а именно:

период	дн.	дней в году	ставка %	проценты
18.02.2022-27.02.2022	10	365	9,5	46,64
28.02.2022-10.04.2022	42	365	20	412,42
11.04.2022-03.05.2022	23	365	17	191,97
04.05.2022-26.05.2022	23	365	14	158,10
27.05.2022-13.06.2022	18	365	11	97,21
14.06.2022-24.07.2022	41	365	9,5	191,24
25.07.2022-18.09.2022	56	365	8	219,96
19.09.2022-23.07.2023	308	365	7,5	1 134,16
24.07.2023-14.08.2023	22	365	8,5	91,81
15.08.2023-17.09.2023	34	365	12	200,32
18.09.2023-29.10.2023	42	365	13	268,07
30.10.2023-17.12.2023	49	365	15	360,87
18.12.2023-31.12.2023	14	365	16	109,98
01.01.2024-07.07.2024	189	366	16	1 480,66
Итого сумма процентов – 4 963,41 руб.

Возражений относительно расчета и доказательств в их обоснование ответчиком не представлено.

Судом установлено, что ответчиком технологическое подключение не осуществлено, следовательно, имеет место ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору. Доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, суд признает требования истца в указанной части обоснованными и подлежащими удовлетворению, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию неустойка за период с 18.02.2022 г. по 07.07.2024 г. в размере 17 920,74 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2022 г. по 07.07.2024 г. в размере 4 963,41 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При определении размера компенсации суда принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, поведение сторон, принцип разумности и справедливости и взыскивает с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 7 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, то есть в размере 14 942,07 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ, ч.1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход государства подлежит взысканию госпошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление Буринова Вячеслава Алексеевича к филиалу ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» о признании незаконным отказа, возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить.

Признать отказ филиалом ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» от исполнения обязательств по договору № 80-1-21-00557399 от 17.02.2021 года об осуществлении технологическое присоединение, заключенному между ПАО «Россетти Юг» и Буриновым В.А., незаконным.

Обязать ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» осуществить технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения № 80-1-21-00557399 от 17.02.2021 года, заключенным между ПАО «Россетти Юг» и Буриновым В.А., № 80-1-22-00652939 от 21.07.2022 г., в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с Филиала ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» ИНН 164266561, ОГРН 1076164009096, в пользу Буринова Вячеслава Алексеевича, <данные изъяты>,

неустойку за период с 18.02.2022 г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024 г. (дата составления искового заявления) в размере 17 920,74 руб.;

проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.02.2022 г. (день, следующий за последним днем выполнения работ) по 07.07.2024 г. (дата составления искового заявления) в размере 4 963,41 руб.;

компенсацию морального вреда в размере 7 000 руб.,

штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требовании потребителя в размере 50 % в сумме 14 942,07 руб.

Взыскать с Филиала ПАО «Россетти-Юг» - «Калмэнерго» ИНН 164266561, ОГРН 1076164009096, в доход бюджета г.Элисты государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий      О.Н. Эминов

Решение изготовлено в окончательной форме 13 сентября 2024 г.