Решение по делу № 2-1232/2019 от 13.09.2019

Дело №2-1232/2019

УИД 75RS0003-01-2019-001535-07

                                                            Р Е Ш Е Н И Е

                                               Именем Российской Федерации

03 декабря 2019 года

Железнодорожный районный суд г.Читы в составе:

председательствующего судьи Попковой Н.А.,

при секретаре Размахниной А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» к Ломакиной Наталье Анатольевне о взыскании неустойки, судебных расходов,

                                                          у с т а н о в и л :

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» обратилось в суд с иском, указывая, что между ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала «Читаэнерго» и Ломакиной Н.А. заключен договор об осуществлении технологического присоединения №... от 23.05.2018г.

Согласно Договору ПАО «МРСК Сибири» обязалось осуществить технологическое присоединение электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: ....

Согласно техническим условиям (приложение №2 к Договору), сетевой организации требуется подготовить и выдать Ответчику технические условия, проверить их выполнение со стороны Ломакиной Н.А. и выполнить фактические действия по присоединению после исполнения Ответчиком своей части технических условий. Заявителю (Ответчику) необходимо осуществить монтаж внутренних распределительных сетей и системы учета.

Пунктом 5 Договора стороны определили, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 23.11.2019г.

На сегодняшний день технологическое присоединение объекта не осуществлено в связи с неполучением от Ответчика заявления о выполнении им своей части технических условий.

Письмом ПАО «МРСК Сибири» направило в адрес Ответчика уведомление о своей готовности осуществить технологическое присоединение объекта. В случае отсутствия заинтересованности в исполнении договора обществом предложено расторгнуть договор.

До настоящего времени уведомление о готовности осуществить технологическое присоединение либо подписанное сторонами соглашение о расторжении договора в адрес ПАО «МРСК Сибири» не поступило.

При заключении договора стороны исходили из того, что договор будет исполнен, будет осуществлено технологическое присоединение объекта. Однако объект подключения на сегодняшний день отсутствует, равно как и отсутствует заинтересованность ответчика в исполнении договора, что, по мнению ПАО «МРСК Сибири», может рассматриваться как существенное изменение обстоятельств.

ПАО «МРСК Сибири» направило в адрес Ломакиной Н.А. предложение о расторжении договора, однако документы, свидетельствующие о согласии на расторжение договора, Обществом получены не были.

В соответствии с п.17 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Общий размер платы за технологическое присоединение по Договору составляет 550,00руб.

Размер неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению: с 24.11.2018г. по 12.09.2018г.: 293дн. х 550,00руб. х 5% = 8057,50руб.

Истец просит суд расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения №... от 23.05.2018г., заключенный между ПАО «МРСК Сибири» и Ломакиной Н.А., взыскать с Ломакиной Н.А. неустойку за период с 24.11.2018г. по 12.09.2018г. в размере 8057,50руб., расходы по оплате госпошлины.

В ходе рассмотрения дела от представителя истца поступили уточнения исковых требований о взыскании с Ломакиной Н.А. неустойки за период с 24.11.2018г. по 13.11.2019г. в размере 9762,50руб.

В судебном заседании представитель ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Ринчинова С.М. заявленные исковые требования в части взыскания неустойки поддержала, от требований о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения отказалась.

Ответчик Ломакина Н.А. исковые требования не признала, суду пояснила, что в установленный в договоре шестимесячный срок она не имела возможности исполнить условия договора, так как сетевая организация не поставила опоры ЛЭП. Осуществлено указанное было только в декабре 2018г., и когда она позвонила в сетевую организацию, то ей предложили обратиться к ним весной. В апреле и мае 2019г. она звонила в сетевую организацию, узнавала о дате осуществления подключения, ей обещали перезвонить, но звонка она так и не дождалась. Полагает, что в неисполнении условий договора имеется и вина ПАО «МРСК Сибири», в связи с чем считает размер неустойки завышенным и подлежащим уменьшению.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (технологическое присоединение), существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

В соответствии с положениями ст.ст. 307, 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По общему правилу, предусмотренному пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон, в том числе при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

    Как следует из материалов дела, 23.05.2018г. между ПАО «МРСК Сибири» и Ломакиной Н.А. был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ....

    В п. 4 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора, срок их действия составляет 5 лет со дня заключения договора.

    Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Согласно технических условий, являющихся приложением №1 к Договору об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: п.10.1.1 – Подготовка технических условий на технологическое присоединение; п.10.1.2. – Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя; п.10.1.3. – Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя. Согласно п.10.2.1 Технических условий, сетевая организация осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22216 до границы земельного участка заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кВ уточнить проектом.

Заявитель, согласно п.11.а Технических условий, осуществляет монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энерги». Согласно п.11.б перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования; в силу п.11.в ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

    Пунктом 8 Договора об осуществлении технологического присоединения предусмотрена обязанность заявителя надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, Заявитель обязана была уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

    Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. (п. 10 договора).

    В соответствии с п. 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном порядке за год просрочки.

    В рамках п.16 (абз. 2) предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

    Из содержания п. 6 договора следует, что факт осуществления технологического присоединения к электрическим сетям подтверждается соответствующим актом, составленным сетевой организацией с участием заявителя.

    Приведенные выше положения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного с Ломакиной Н.А., полностью соответствуют положениям Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в предусмотренный в договоре срок обязательства сторонами договора исполнены не были. При этом, со стороны сетевой организации допущено нарушение срока строительства ЛЭП-0,4 кВ, поскольку сетевая организация, взяв на себя обязанности по технологическому присоединению, должна была построить линию электропередач до границ участка заявителя, причем ближайшая опора ЛЭП не должна быть далее 25 метров от участка заявителя. Срок исполнения обязательств по Договору истек 23 ноября 2018г., однако сетевая организация исполнила взятые на себя обязательства по Договору только 31 декабря 2018г.

При этом суд считает, что из смысла и содержания Технических условий следует, что первоначально осуществляется строительство и установка опоры ЛЭП, и только после этого следует исполнение обязательств со стороны Заявителя.

При этом доводы представителя истца Ринчиновой С.М. о том, что исполнение обязательств Заявителя не связано с исполнением обязательств сетевой организации, суд находит не состоятельными, поскольку для монтажа и прокладки кабеля необходимо быть информированным о месте установки опоры ЛЭП.

Таким образом, с момента строительства ЛЭП (31.12.2018г.), в обязанности Заявителя входило исполнение технических условий, что также до сегодняшнего момента не осуществлено.

Указанное явилось основанием для расторжения между сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

На основании п.17 Договора об осуществлении технологического присоединения истец вправе требовать взыскания с ответчика неустойки, которая должна исчисляться после исполнения сетевой организацией обязательств по исполнению технических условий, т.е. с 01.01.2019г., размер которой по состоянию на 13.11.2019г. составляет 8717,50руб. (550,0х5%х317дн.).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Право суда уменьшить размер неустойки в случаях, когда она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, предусмотрено ст. 333 ГК РФ.

Ответчик Ломакина Н.А. в ходе рассмотрения дела поясняла о чрезмерном размере неустойки, поскольку неисполнение обязательств с ее стороны имело место вследствие несвоевременного исполнения обязательств сетевой организацией, поскольку в зимний период времени не представлялось возможным осуществить монтаж комплекса электроснабжения, кроме того, она находилась в послеоперационном периоде, больничный лист был закрыт в марте 2019г. До этого времени она передвигалась с помощью костылей. После марта 2019г., она в апреле месяце, мае месяце 2019г. осуществляла звонки в отдел МРСК п.Карымское для получения информации о подключении дома, откуда ей обещали перезвонить, но звонков оттуда так и не поступило.

Принимая во внимание пояснения ответчика, представленные в подтверждение указанного доказательства, учитывая нарушение сроков исполнения договора, как со стороны сетевой организации, так и со стороны заявителя, дальнейшее болезненное состояние заявителя Ломакиной Н.А., не позволявшее исполнение условий договора, суд считает возможным исходить из несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, и, учитывая материальное положение ответчика, ее возраст, суд полагает возможным уменьшение размера неустойки до 3000руб.

    В силу положений ст. 98 ГПК РФ с ответчика Ломакиной Н.А. в пользу истца ПАО «МРСК Сибири» подлежат взысканию понесенные истцом судебные расходы по оплате госпошлины в размере 401,50руб.

В связи с отказом истца от части исковых требований неимущественного характера подлежит возврату уплаченная госпошлина в размере 6000руб.

                            Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд -

                                                         р е ш и л :

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3000░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 401,50░░░., ░░░░░ 3401,50░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6000░░░., ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №18772 ░░ 23.08.2019░.

░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

                                                                  ░ ░ ░ ░ ░

                                                   ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ 05.12.2019░.