Решение по делу № 33-2626/2023 от 06.06.2023

Председательствующий по делу судья Васендин С.Ф. Дело №33-2626/202 1 инст. 2-164/2023 УИД 75RS0010-01-2023-000259-36

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда в составе:

председательствующего судьи     Кардаша В.В.

судей                     Комковой С.В., Куклиной И.В.

при секретаре                 Разумове С.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Чите 04 июля 2023 г. гражданское дело по иску Веслополовой Л. Ю. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить обязательства по договору и выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома,

по апелляционной жалобе представителя ответчика Ринчиновой С.М.

на решение Забайкальского районного суда Забайкальского края от 10 апреля 2023 г., которым с учетом определения от 16.04.2023 об исправлении описки постановлено:

«Исковое заявление Веслополовой Л. Ю. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить обязательства по договору и выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № и выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №, ОГРН №) в пользу Веслополовой Л. Ю. (паспорт № выдан <Дата> код подразделения №) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 рублей».

Заслушав доклад судьи Комковой С.В., судебная коллегия

установила:

Истец Веслополова Л.Ю. обратилась в суд с иском, указывая, что заключила с ПАО «Россети Сибирь» договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора (п.6 договора №). Цена договора составляет 32 793, 03 руб., которую истец оплатила в полном объеме. Однако до настоящего времени ПАО «Россети Сибирь» не выполнены обязательства по технологическому присоединению чабанской стоянки, расположенной по вышеуказанному адресу. <Дата> истцом направлено в адрес ответчика уведомление о выполнении технических условий и готовности к фактическому присоединению, но указанные в договоре работы не выполнены по настоящий момент. Обязательства по договору № в срок до <Дата> ПАО «Россети Сибирь» не исполнены, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома Веслополовой Л.Ю. не продлялись, планируемые сроки выполнения данных работ не определены, что является нарушением прав потребителя Веслополовой Л.Ю. Просила суд возложить на ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору №, выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № (л.д. 4-7).

Судом постановлено приведенное выше решение (л.д. 153-156).

В апелляционной жалобе представитель ответчика выразил несогласие с вынесенным решением, просил его отменить в части, установить срок исполнения договора с момента вступления решения в законную силу не менее одного года. Указал, что с 2019 года ПАО «Россети Сибирь» ноходится в обстоятельствах острого дефицита денежных средств, поскольку с этого года в связи с принятием государственных программ, направленных на упрощение предоставления земельных участков гражданам, развитие территорий, сельского хозяйства и т.д. по филиалу «Читаэнерго» значительно вырос объем льготного технологического присоединения. На дату <Дата> филиалом «Читаэнерго» исполнено 9 256 договоров льготного присоединения, а дебеторская задолженность по филиалу по основному виду деятельности и источнику потока денежных средств – передаче электрической энергии, составила 3 775 557 363, 46 руб. Объем заемных средств составляет 3 639 000 000 руб. Всего за последние 5 лет выплачено процентов по кредитам на сумму 1,3 млрд. руб. В настоящий момент сохраняется сложная ситуация по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения. Количество неисполненных договоров составляет 1 414 шт. Для исполнения данных договоров требуются капительные затраты в размере 6,2 млрд. руб. При определении срока, в течение которого решение суда должно быть исполнено, суд должен оценивать баланс интересов сторон, а также реальные возможности сетевой организации. В данном случае судом первой инстанции допущены существенные нарушения процессуальных норм, поскольку в определенный судом срок решение суда не может быть исполнено, что является основанием для отмены решения суда (л.д. 161-162).

В возражениях на апелляционную жалобу истец выразил несогласие с её доводами, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения (л.д. 183).

Истец Веслополова Л.Ю. в зал судебных заседаний не явилась, о месте и времени судебного заседания извещена надлежащим образом, своих представителей не направила.

Руководствуясь ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

В силу ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Проверив законность и обоснованность принятого решения в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, возражений на нее, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на нее, выслушав представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» - Кузнецову Е.С., полагавшую необходимым решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить, изучив материалы дела, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Во исполнение указанной нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила присоединения).

Как указано в пункте 1 Правил присоединения, они определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил присоединения).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом, сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей (подпункт «б» пункта 25 и подпункта «б» пункта 25(1) Правил присоединения).

Сопоставление перечня содержащихся в подпункте «б» пункта 25 и подпункте «б» пункта 25 (1) Правил присоединения мероприятий с пунктом 28 тех же Правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволят сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу пункта 16.3 Правил присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено подпунктом «г» пункта 25(1) Правил присоединения, в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 данных Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Пунктом 108 Правил присоединения установлено, что результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пункте 14 данных Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, согласно договора безвозмездного пользования земельным участком № от <Дата>, заключенного между администрацией МР «Забайкальский район» и Веслополовой Л.Ю., последней уполномоченный орган передал в безвозмездное пользование сроком на 5 лет земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение которого установлено <адрес>, государственная собственность на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения. Срок договора составляет 5 лет ( л.д.18).

Актом приема-передачи земельного участка от <Дата> земельный участок передан Веслополовой Л.Ю. (л.д.21).

Для заключения договора на технологическое присоединение жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке <Дата> истец Веслополова Л.Ю. обратилась в ПАО «Россети Сибирь» посредством электронного сервиса «личный кабинет» официального сайта с соответствующей заявкой.

Согласно договору №, заключенному между Веслополовой Л.Ю. и ПАО «Россети Сибирь», сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологическое присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учётом следующих характеристик: максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей 0,40 кВ (л.д. 15-16).

Размер платы за технологическое присоединение составил 32 793, 03 руб. (п.11). Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п.15).

В силу п.п. 5, 6 договора №, Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия Технических условий 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет один год со дня заключения договора. Согласно п.24 договора №, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Оплата по договору истцом произведена в полном объёме, что подтверждается платежными поручениями от <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата> (л.д. 8-14). Данный факт стороной ответчика не оспаривается.

Приложением № к договору № предусмотрены Технические условия № для присоединения жилого дома Веслополовой Л.Ю. к электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь-«Читаэнерго». Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2022 г. (л.д. 17).

В п.10.2 Технических условий ПАО «Россети Сибирь» обязуется выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, а также выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки п. Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-1/0,4 (протяженность и характеристики ЛЭП-10 кВ уточнить проектом, строительство ТП-10/0,4кВ с трансформатором необходимой мощности. Место установки, тип и параметры оборудования определить проектом. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных положением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (л.д.17).

После выполнения технических условий и готовности к фактическому присоединению, истец Веслополова Л.Ю. <Дата> направила в адрес ПАО «Россети Сибирь» соответствующее уведомление, однако до настоящего времени ПАО «Россети Сибирь» работы, по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, не выполнены (л.д.25).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, указал, что обстоятельств, свидетельствующих, что исполнение договора объективно невозможно судом не установлено. Ссылка на финансовые трудности предприятия основанием для освобождения ПАО «Россети Сибирь» от исполнения обязательств по договору не является; размещенное на сайте ПАО «Россети» аудиторское заключение не свидетельствует о критическом финансовом положении ответчика, активы предприятия за 2022 г. выросли по сравнению с 2021 г.; основным акционером ООО выступает РФ, что гарантирует финансовую устойчивость предприятия со стороны которой представляются субсидии на выпадающие доходы Общества, компенсирующие тарифы на электроэнергию, в которые включены расходы ответчика на исполнение установленных правилами № обязательств по оказанию услуг по технологическому присоединению к электросетям; соотношение затрат, заявленных представителем на исполнение договора № и финансовое положение ПАО «Россети Сибирь» позволяет суду сделать вывод об исполнимости заключенного договора № на технологическое присоединение жилого дома, расположенного на земельном участке №.

Судебная коллегия приходит к следующему выводу.

Ответчик, не оспаривая решение суда в части возложения на ПАО «Россети Сибири» обязанности осуществить технологическое присоединение дома истца в соответствии с условиями договора, указывает в жалобе на не согласие с решением суда в части срока его исполнения, считая его недостаточным и необходимости его увеличения до одного года с момента вступления в законную силу решения суда, поскольку технологическое присоединение дома истца Веслополовой Л.Ю. осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствовала возможность выполнить мероприятия, определенные договором, для осуществления технологического присоединения, а также дефицит источников финансирования сетевой организации для исполнения решения в срок, определенный судом.

Данные доводы апелляционной жалобы стороны ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил присоединения для категории заявителей, к которым относится истец, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев. Данный срок является императивным.

Из договора о технологическом присоединении следует, что он по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, следовательно, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрен такой способ защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Таким образом, в отношении истца как лица, указанного в пункте 14 Правил присоединения, обратившегося в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, к которым относится ответчик, на сетевой организации лежала обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения.

При этом, заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия.

Из пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

В пункте 27 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Судебная коллегия полагает установленный судом первой инстанции срок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома истца в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обоснованным, разумным и достаточным для исполнения решения суда.

Доводы апелляционной жалобы по существу повторяют позицию ответчика, изложенную при рассмотрении дела в суде первой инстанции, сводятся к несогласию с выводами районного суда, не опровергают выводов суда, изложенных в решении, построены на неверном толковании норм материального права, направлены на иную оценку обстоятельств и доказательств по делу, оснований для которой не имеется, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Несогласие ответчика с выводами суда не свидетельствует об их незаконности и необоснованности.

Руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Забайкальского районного суда Забайкальского края от 10 апреля 2023 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу–без удовлетворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления, в кассационном порядке в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в <адрес>, путем подачи жалобы через суд первой инстанции.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено: 11 июля 2023 г.

Председательствующий:                        В.В. Кардаш

Судьи:                                    С.В. Комкова

И.В. Куклина