Решение по делу № 2-1955/2023 от 21.02.2023

Дело №2-1955/2023

УИД: 59RS0005-01-2023-000883-90

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 мая 2023 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Орловой А.Ю.,

при секретаре Соловьевой К.Д.,

с участием представителя истца Меляхматовой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к Шевцову Максиму Олеговичу о расторжении договора, взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» обратилось в суд с иском к Шевцову Максиму Олеговичу о расторжении договора, взыскании денежных средств, указывая, что АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Основанием для обращения в суд послужила закрепленная на законодательном уровне обязанность Общества по совершению действий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлена обязанность Общества, как газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя выдать технические условия на подключение такого объекта, при наличии технической возможности. 22 августа 2019 года между Муртазиным Ф.Х. и АО « Газпром газораспределение Пермь» на основании выданных технических условий 19/1152 от 22 августа 2019 года заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения №. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа сторонами установлен в пп.1.3 п.1 договора о подключении и соответствует п. 85 Правил подключения и составляет 9 месяцев со дня заключения договора. Согласно п.1 дополнительного соглашения от 19 мая 2020 года к договору сторонами срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 20 декабря 2020 года. В соответствии с заявлением Муртазина Ф.Х. от 19 января 2021 года о продлении договора о подключении в связи с продажей объекта 05 февраля 2021 года между АО «Газпром газораспределение Пермь» и новым собственником объекта Шевцовым М.О. заключено дополнительное соглашение, которым срок выполнения мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения продлен до 30 августа 2021 года, а также внесены изменения в реквизиты сторон. В соответствии с условиями договора (пп. 3.1 п.3) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения утверждена Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края и составляет 50 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. На основании п. 88 Правил подключения предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются Обществом. Для выполнения договора о подключении и осуществлении технологического присоединения на объекте капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, Обществом в полном объеме проведены работы по проектированию, фактическому осуществлению строительно-монтажных работ до границ земельного участка ответчика, регистрации созданной сети газопровода, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 18 августа 2020 года. В соответствии с условиями заключенного договора о подключении Шевцов М.О. принял на себя обязательства осуществить мероприятия по договору о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в границах принадлежащего ему земельного участка, в том числе: проектные и строительно-монтажные работы, подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению). До настоящего времени обязательства Шевцовым М.О. не исполнены. Обществом в адрес ответчика 16 сентября 2022 года направлена претензия №, в которой указано на неисполнение встречных обязательств по договору, что является основанием для расторжения договора, а также расходах, понесенных исполнителем при реализации договора, которая оставлена без внимания. Неисполнение Шевцовым М.О. встречных обязательств по договору является существенным нарушением условий договора и является основанием для его расторжения. Учитывая, что Обществом понесены фактически расходы в период исполнения обязательства по договору с заявителем в размере 111 502 рубля 29 копеек, они подлежат взысканию с ответчика, как с виновной стороны. Принимая во внимание оплату, которую осуществил заказчик в размере 25 000 рублей при заключении договора, задолженность ответчика составляет 86 502 рубля 29 копеек. Просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № от 22 августа 2019 года, заключенный с Шевцовым М.О., взыскать с Шевцова М.О. сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 86 502 рубля 29 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 795 рублей 07 копеек.

    Представитель истца по доверенности Меляхматова Е.Г. в судебном заседании на удовлетворении иска настаивала по изложенным в нем доводам.

Ответчик Шевцов М.О. в судебное заседание не явился, извещен судом о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по месту регистрации: <адрес>, однако, судебное извещение вернулось в суд с отметкой «истек срок хранения».

Согласно ст. 118 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или адресу адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

Согласно п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года №234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» почтовые отправления разряда «судебное» и разряда «административное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда «судебное» и разряда «административное» день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, не учитываются. Срок хранения почтовых отправлений (почтовых переводов) исчисляется со следующего рабочего дня после поступления почтового отправления (почтового перевода) в объект почтовой связи места назначения.

Согласно ст.165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно п. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд, учитывая, что сведений об изменении адреса (места нахождения) ответчика Шевцова М.О. в материалах дела не содержится, принимая во внимание направление извещений посредством заказной корреспонденции, размещение информации о времени и месте судебных заседаний на официальном сайте Мотовилихинского районного суда г. Перми, считает, что требования гражданского процессуального законодательства по извещению ответчика о начале судебного процесса были соблюдены, и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика по имеющимся в деле письменным доказательствам, признав его извещенным о дне, времени и месте судебного заседания.

Выслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска, исходя из следующего.

В соответствии с п.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно п.1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Согласно ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п.п. 1,2 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314.

Согласно п. 2 указанных Правил «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; «заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; «исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов; «точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя.

В силу п. 3 упомянутых Правил подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»;

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713;

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года №713.

Согласно п. 87 Правил подключения № в случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта «а» пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Судом установлено, что Муртазину Ф.Х. на основании заявления № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Газпром газораспределение Пермь» выданы технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 13-17).

Согласно указанным техническим условиям объектом газификации является индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>.

22 августа 2019 года между АО «Газпром газораспределение Пермь» и Муртазиным Ф.Х. заключен договор №ПФ/ЕО/19/001716 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителей 1 категории к сети газораспределения, с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час (л.д. 9-12).

В соответствии с п. 1.1 договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства индивидуальный жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: <адрес>, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 1.2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 1.3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 2.3 договора заявитель обязан: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (пп. 2.3.1); разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством РФ) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель) (пп. 2.3.2); представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, включающий сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (пп. 2.3.3); в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложения о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях) (пп. 2.3.4); обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (пп. 2.3.5); уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями (пп. 2.3.6); обеспечить исполнителю доступ к объектам капительного строительства для проверки исполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения (пп. 2.3.7); внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные настоящим договором (пп. 2.3.8); подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем (пп. 2.3.9).

Разделом 3 договора определена плата за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов.

Так, согласно п. 3.1 договора плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальном часовым расходом газа, не превышающем 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных решением Региональной службы по тарифам Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-ТП (в редакции постановления РСТ от ДД.ММ.ГГГГ №-ТП) и составляет 50 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет 25 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в течение 11 дней со дня заключения настоящего договора; 50 процентов платы, что составляет 25 000 рублей, в том числе НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федеации, в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении.

Дополнительным соглашением от 19 мая 2020 года к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № срок осуществления мероприятий по подключению объекта продлен до 20 декабря 2020 года (л.д. 18).

22 июля 2020 года между Муртазиным Ф.Х. и Шевцовым М.О. заключен договор купли-продажи дома с земельным участком, расположенными по адресу: <адрес> (л.д. 21-22).

В соответствии с заявлением Муртазина Ф.Х. от 19 января 2021 года о продлении договора о подключении в связи с продажей объекта, 05 февраля 2021 года между АО «Газпром газораспределение Пермь» и новым собственником объекта Шевцовым М.О. заключено дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № от 22 августа 2019 года, которым срок выполнения мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения продлен до 30 августа 2021 года, а так же внесены изменения в реквизиты сторон (л.д. 19, 20).

20 сентября 2022 года в адрес Шевцова М.О. направлена претензия № от 16 сентября 2022 года о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капительного строительства к сети газораспределения № от 22 августа 2019 года ввиду неисполнения заявителем обязательств по указанному договору с предложением оплаты задолженности в 10-дневный срок в размере 86 502 рубля 29 копеек (л.д. 25-26).

Согласно расчету истца размер фактически понесенных расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению к договору подключения (технологического присоединения) № от 22 августа 2019 года объекта капитального строительства по адресу: <адрес> составил 111 502 рубля 29 копеек, из них: 5 732 рубля 24 копейки – проектные работы, 58 540 рублей 40 копеек – строительно-монтажные работы, 47 229 рублей 65 копеек - прочие работы (кадастровые работы по оформлению земельного участка, подготовка технического плана, техническая инвентаризация, госпошлина по регистрации имущества) (л.д. 28).

В подтверждение несения указанных расходов истцом представлены следующие доказательства: договор подряда № от 26 декабря 2011 года, заключенный между ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» на выполнение комплекса землеустроительных работ по составлению карты (плана) охранной зоны газопроводов (установление зон с особыми режимами территории), для эксплуатации принадлежащих заказчику на праве собственности объектов газоснабжения и дополнительное соглашение № от 01 ноября 2017 года к данному договору; договор №, заключенный между ОАО «МРСК Урала» и АО «Газпром газораспределение Пермь», на согласование проектной документации и производства земляных работ, топографических материалов; договор № от 28 августа 2019 года, заключенный между ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и АО «Газпром газораспределение Пермь», на согласование проектной документации и земляных работ при строительстве газопроводов при пересечении с сетями водоснабжения и водоотведения и дачи их заказчику; договор возмездного оказания услуг №, заключенный между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Автотранс Менеджмент», акты о сдаче и приемке выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения об оплате услуг, выписка из ЕГРН от 18 августа 2020 года на газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: <адрес> (л.д. 29-62).

Таким образом, в судебном заседании нашел свое подтверждение факт исполнения АО «Газпром газораспределение Пермь» принятых на себя обязательств по договору № от 22 августа 2019 года. Размер фактически понесенных истцом расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению объекта капитального строительства по адресу <адрес> сети газораспределения подтверждается представленными истцом документами.

Доказательств несения истцом расходов в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

С учетом произведенной оплаты по договору в размере 25 000 рублей, требования АО «Газпром газораспределение Пермь» о взыскании с ответчика фактически понесенных расходов в размере 86 502 рубля 29 копеек являются обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Суд считает, что доводы истца о расторжении договора в связи с существенным нарушением стороной ответчика условий договора являются обоснованными, поскольку ответчиком не были выполнены возложенные на него обязанности по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Таким образом, договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от 22 августа 2019 года, заключенный между Шевцовым М.О. и АО «Газпром газораспределение Пермь», подлежит расторжению.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ Шевцов М.О. обязан возместить истцу расходы по оплате государственной пошлины в сумме 8 795 рублей 07 копеек.

Руководствуясь ст. ст. 193, 194, 197,198 ГПК РФ, суд

решил:

расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения № от 22 августа 2019 года, заключенный между акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» и Шевцовым Максимом Олеговичем.

Взыскать с Шевцова Максима Олеговича (паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Мотовилихинского района города Перми) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН №) фактически понесенные расходы по договору в размере 86 502 рубля 29 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 795 рублей 07 копеек.

Решение в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми.

Судья: