Решение по делу № 2-5041/2019 от 10.04.2019

14RS0035-01-2019-005545-28

дело № 2-5041/2019

Решение

Именем Российской Федерации

(заочное)

г. Якутск     20 мая 2019 года

Якутский городской суд РС (Я) в составе председательствующего судьи Лукина Е.В., при секретаре Федорове Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Андреева А.Н. к Макарову И.Н. о взыскании убытков,

установил:

Истец Андреев А.Н. обратился в суд с иском к Макарову И.И. о взыскании убытков, мотивируя тем, что ____ 2016 года Макаров И.И. обязался до ____ 2016 года передать Андрееву А.Н. один гаражный бокс, расположенный по адресу: ____, и в качестве оплаты взял автомашину ___ 2008 года выпуска, а также обязался вернуть ___ (___) рублей, согласно расписке. Согласно договора, от ____ 2016 года, стороны определили стоимость гаражного бокса в размере ___ (___) рублей. Однако по сей день Макаровым И.И. обязательства по передаче гаражного бокса Андрееву А.Н. не исполнены, а также не исполнены обязательства по возврату ___ рублей, более того данный гаражный бокс №, расположенный по адресу: ____ отсутствует как объект. В связи с чем Андреев А.Н. просит суд взыскать с ответчика Макарова И.И. убытки в размере ___ рублей, задолженность в размере ___ рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___ рублей, судебные расходы на услуги представителя в размере ___ руб., государственную пошлину в размере ___ руб.

В судебном заседании представитель истца Иванова В.О. исковые требования поддержал в полном объеме. Не возражает рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Ответчик в суд не явился, о времени месте рассмотрения дела надлежаще уведомлен, причину неявки суду не сообщил, не просил о рассмотрении дела в его отсутствие. В связи с чем, суд, с учетом мнения представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежаще уведомленного ответчика в порядке заочного производства в соответствии со ст.233 ГПК РФ.

Выслушав доводы представителя истца и изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Установлено, что ____ 2016 года между Андреевым А.Н. (заказчик) и Макаровым И.И. (подрядчик) заключен договор подряда на строительство гаража в ____, в срок до 4 квартал 2016 года, цена договора сторонами установлена в размере ___ руб.

Исход из расписки от ____ 2016 года Макаров И.И. в качестве оплаты взял автомашину ___ года выпуска, а также обязался вернуть ___ (___) рублей.

В связи с невыполнением ответчиком работы ____ 2019 г. истцом в адрес ответчика направлена претензия о возврате переданных по договору денежных средств, о чем свидетельствует квитанция о почтовом отправлении на адрес ответчика, указанный им в договоре подряда.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из ч. 1 ст. 314 ГК РФ следует, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

П. 1 ст. 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. При нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков наступают указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения (п. 3 ст. 708 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно расчету истца размер процентов по невозврату суммы в размере ___ рублей за период с ____ 2016 г. по ____ 2019 г. составляет ___ руб. 78 коп. Расчет истца суд признает верным, проценты за пользование чужими денежными средствами за указанный период в размере ___ руб. 78 коп. подлежат взысканию с ответчика.

На основании положений ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере ___ руб.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 233, 234 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Взыскать с Макарова И.Н. в пользу Андреева А.Н. денежные средства в размере ___ руб., задолженность в размере ___ рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___ рублей, судебные расходы на услуги представителя в размере ___ руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере ___ руб., всего – ___ (___) руб. 78 коп.

Ответчик вправе подать в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий:          ___      Е.В. Лукин

___

___

___

___