УИД 47RS0005-01-2024-003610-82
Гражданское дело № 2-3886/2024
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Выборг 05 сентября 2024 года
Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:
председательствующего судьи Киселевой С.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Тарабриной М.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шишкалова Алексея Юрьевича к АО «ЛОЭСК «Северные электросети» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки по договору, компенсации морального вреда, штрафа и судебной неустойки,
УСТАНОВИЛ:
истец обратился в Выборгский городской суд Ленинградской области с иском об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки по договору, компенсации морального вреда, штрафа и судебной неустойки.
В обоснование исковых требований истец указал, что является собственником земельного участка <данные изъяты>.
05 сентября 2022 года между Шишкаловым А.Ю. и АО «ЛОЭСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №05/005-ПСФ-22.
Согласно условиям договора АО «ЛОЭСК» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее ЭПУ), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.
Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: <данные изъяты>
Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с даты заключения договора, то есть до 05 января 2023 года.
Пунктом 6 договора установлено, что АО «ЛОЭСК» обязуется исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ заявителя, указанные в технических условиях, в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
Истец обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями, исполнил в полном объеме 01 августа 2022 года.
Ответчик обязательства по договору не исполнил.
Истец неоднократно обращался к ответчику по вопросу выполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца согласно договору.
27 марта 2024 года истец обратился к ответчику с претензией, содержащей требования об исполнении обязательств ответчика по договору № 05/005-ПСФ-22. Претензия получена 05 апреля 2024 года, ответ на указанную претензию истцом не был получен.
Согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-ПСФ-22 ответчик в качестве сетевой организации принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения принадлежащего истцу объекта.
Одновременно с заключением договора АО «ЛОЭСК» во исполнение пункта 7 и пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 были подготовлены и выданы технические условия, являющиеся приложением № 1 к договору и его неотъемлемой частью, в которых определены мероприятия, обязательства по выполнению которых приняты на себя ответчиком, а именно: спроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ (инв. номер 050005183) от СТП-445 до границы объекта заявителя.
Согласно договору и техническим условиям ответчик принял на себя обязательства по выполнению строительства распределительной сети до границы участка истца.
Согласно пункту 17 договора неустойка составляет 0,25 процентов от общего размера платы.
В связи с неисполнением обязательств с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с 05 января 2023 года по 05 мая 2024 года в размере 75 979 руб. 20 коп., из расчета 75 979,20 х 488 дней х 0.25 %.
Истец просит суд:
- обязать АО «ЛОЭСК» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шишкалова А.Ю. в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-ПСФ-22 в целях электроснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:01:1202001:451 из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) ТЖ-1, местоположение земельного участка: Ленинградская область, Выборгский район Советское городское поселение, пос. Матросово в срок, не превышающий 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу;
- взыскать с АО «ЛОЭСК» в пользу Шишкалова А.Ю. неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-ПСФ-22 в размере 75 979 руб. 20 коп.;
- взыскать с АО «ЛОЭСК» в пользу Шишкалова А.Ю. денежную сумму в размере 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя;
- взыскать с АО «ЛОЭСК» в пользу Шишкалова А,Ю. денежные средства в размере 200 руб. за каждый день неисполнения настоящего решения суда, начисляемые по требованию осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шишкалова А.Ю. в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-ПСФ-22 в целях электроснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:01:1202001:451 из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) ТЖ-1, местоположение земельного участка: Ленинградская область, Выборгский район Советское городское поселение, пос. Матросово - по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда и до момента его фактического исполнения.
Представитель истца в судебном заседании требования поддержал.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований.
Из возражений ответчика следует, что между ответчиком и истцом в соответствии с поданной заявкой заключен договор № 05-557/005-ПСФ-22 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенных на земельном участке по адресу: <данные изъяты>.
В соответствии с пп. «в» п. 7 Правил № 861 процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
Истцу на основании поданной им 03 июня 2022 года заявки об изменении точки присоединения, не влекущее пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств (абз. 4 п. 2 Правил № 861) выданы технические условия, согласно которым необходимо выполнить мероприятия по изменению точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ВЛИ-0,4 кВ, идущей от КТП-428 на ВЛИ-0,4 кВ от СТП-445.
При подготовке технических условий установлено, что для изменения точки подключения, заявитель после первичного технологического присоединения своих построенных сетей не имеет.
В связи с чем, в технические условия, являющимися неотъемлемой частью договора, в отношении объекта заявителя включено обязательство на выполнение сетевой организаций следующих видов работ:
- проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ (инв. № 050005183) от СТП-445 до границы объекта заявителя;
- место размещения вновь возводимых электросетевых объектов согласовать с землепользователями земель, на которых буду располагаться вышеперечисленные электросетевые объекты.
Для создания технической возможности технологического присоединения (изменение точки присоединения) принадлежащих заявителю энергопринимающих устройств, сетевой организацией 30 августа 2022 года разработано техническое задание на строительство электросетевых объектов собственными силами.
Начало строительства объектов электросетевого хозяйства обусловлено обязанностью сетевой организации по соблюдению не только требований Правил № 861, но и иных нормативных актов в области строительства и землепользования, не учитывающих сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленные пп. «б» п. 16 Правил №861.
Одним из значимых этапов строительства является выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объектам строительства, с собственниками земельных участков, на землях которых необходимо выполнить строительные работы.
К настоящему моменту в целях выполнения обязательств по договору сетевой организацией помимо организационных действий выполнены изыскательские работы, включая разработку плана трассы линейного объекта (воздушной линии); подготовлена схема границ земель и земельных участков на кадастровом плане территории, предполагаемых к использованию под размещение Объекта строительства, с указанием координат характерных точек границ земель и земельного участка; документация представлена в органы местного самоуправления для получения документов, подтверждающих право на использование земель населенных пунктов под размещение объекта строительства, предназначенного для осуществления передачи электроэнергии.
25 апреля 2023 года сетевой организацией получено постановление главы администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 1784 о размещении объекта в п. Матросово МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
Пунктом 3 постановления глава администрации обязывает КУМИГ в течение 10 рабочих дней со дня настоящего постановления заключить с заявителем договор, который в свою очередь, до настоящего времени в адрес сетевой организации не поступил.
Увеличение срока реализации мероприятий по договору не является следствием бездействия со стороны сетевой организации, а сопряжено с действиями третьих лиц, занимающих доминирующее положение при решении вопросов, связанных с размещением объектов строительства на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
К взаимоотношениям сторон не подлежит применению Закон о защите прав потребителей, так как отношения между истцом и ответчиком регулируются специальными нормами законодательства об электроэнергетике, в частности Правилами № 861.
Ответчик просит снизить размер взыскиваемой неустойки.
Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона «О защите прав потребителей» отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Исполнитель обязан оказать потребителю услугу, качество которой соответствует договору (п. 1 ст. 4 Закона «О защите прав потребителей»).
В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» при отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать потребителю услугу, соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодной для целей, для которых услуга такого рода обычно используется.
Как следует из материалов дела, Шишкалов А.Ю. является собственником земельного участка с <данные изъяты>.
Соответственно, использование электроэнергии осуществляется для личных нужд.
05 сентября 2022 года между Шишкаловым А.Ю. и АО «ЛОЭСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №05/005-ПСФ-22.
Согласно условиям договора АО «ЛОЭСК» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее ЭПУ), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.
Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: <данные изъяты>
Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с даты заключения договора то есть до 05 января 2023 года.
Пунктом 6 договора установлено, что АО «ЛОЭСК» обязуется исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭПУ заявителя, указанные в технических условиях, в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
Истец обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями, исполнил в полном объеме 01 августа 2022 года. Факт оплаты по договору ответчик не оспаривает.
Ответчик обязательства по договору не исполнил.
27 марта 2024 года истец обратился к ответчику с претензией, содержащей требования об исполнении обязательств ответчика по договору № 05/005-ПСФ-22. Претензия получена 05 апреля 2022 года, ответ на указанную претензию истцом не был получен.
Согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-ПСФ-22 ответчик в качестве сетевой организации принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения принадлежащего истцу объекта.
Одновременно с заключением договора АО «ЛОЭСК» во исполнение пункта 7 и пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 были подготовлены и выданы технические условия, являющиеся приложением № 1 к договору и его неотъемлемой частью, в которых определены мероприятия, обязательства по выполнению которых приняты на себя ответчиком, а именно: спроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ (инв. номер 050005183) от СТП-445 до границы объекта заявителя.
Согласно договору и техническим условиям ответчик принял на себя обязательства по выполнению строительства распределительной сети до границы участка истца.
Ответчик не уведомил истца о невозможности исполнения обязательств по договору в срок, установленный договором.
Ответчиком не представлено суду доказательств, свидетельствующих о невозможности осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца.
Таким образом, суд приходит к выводу об обязании АО «ЛОЭСК «Северные электросети» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шишкалова А.Ю. в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-НСФ-22 в целях электроснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № из земель населенных пунктов, вид разрешенного использованиям малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) ТЖ-1 местоположение земельного участка: Ленинградская область, Выборгский район, Советское городское поселение, пос. Матросово.
Доводы ответчика не могут являться основанием для отказа в удовлетворении требований, принимая во внимание, что при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, ответчик не лишен права обратиться в суд с соответствующим заявлением об отсрочке или о рассрочке его исполнения.
Согласно частей 1 и 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
Суд считает, что в течение, которого истец просит обязать ответчиков совершить действия, является разумным. Поэтому суд удовлетворяет требований истца, и устанавливает срок исполнения решения суда в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно пункту 17 договора неустойка составляет 0,25 процентов от общего размера платы.
В связи с неисполнением обязательств с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с 05 января 2023 года по 05 мая 2024 года (488 дней) в размере 75 979 руб. 20 коп. (75 979 руб. 20 коп. х 488 дней х 0,25%) (не более стоимости услуги).
Суд соглашается с расчетом истца.
Согласно п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 июня 2017года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» пеня, установленная частью 14 статьи 155 ЖК РФ, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена по инициативе суда, разрешающего спор (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
Суд не находит оснований для снижения начисленной неустойки.
Руководствуясь положениями ст. 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень нравственных страданий потребителя, требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб..
Руководствуясь п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца штраф в размере 10 000 руб..
На основании ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).
Часть 3 ст. 206 ГПК РФ предусматривает, что суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Согласно разъяснениям, данным в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 32 данного постановления, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и (или) порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности за неисполнение судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия на должника для побуждения его исполнить возложенную на него обязанность по восстановлению нарушенных прав взыскателя.
Суд, принимая во внимание фактические обстоятельства, установленные по делу, объем, вид и характер обязательств, подлежащих исполнению ответчиком в натуре, принимая во внимание принципы разумности и соразмерности, полагает необходимым снизить размере неустойки до 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Шишкалова Алексея Юрьевича к АО «ЛОЭСК «Северные электросети» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки по договору, компенсации морального вреда, штрафа и судебной неустойки удовлетворить частично.
Обязать АО «ЛОЭСК «Северные электросети» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шишкалова Алексея Юрьевича в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-НСФ-22 в целях электроснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № из земель населенных пунктов, вид разрешенного использованиям малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) ТЖ-1 местоположение земельного участка: <адрес> в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Взыскать с АО «ЛОЭСК «Северные электросети» в пользу Шишкалова Алексея Юрьевича неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05 сентября 2022 года № 05/005-НСФ-22 в размере 75 979 руб. 20 коп., денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 10 000 руб., денежные средств в размере 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, начиная через 4 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
В удовлетворении остальной части требований Шишкалова Алексея Юрьевича к АО «ЛОЭСК «Северные электросети» о взыскании штраф и судебной неустойки отказать.
На решение суда в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд Ленинградской области.
Председательствующий подпись
Мотивированное решение изготовлено 19 сентября 2024 года.
Председательствующий подпись
Копия верна
Судья Выборгского городского суда С.Н. Киселева
Помощник Д.А. Наторхин
Подлинный документ находится в гражданском деле № 2-3886 за 2024 год в Выборгском городском суде Ленинградской области.