Решение по делу № 2-1961/2019 от 14.05.2019

38RS0031-01-2019-001807-87

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

**/**/****      г. Иркутск

Иркутский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Сорокиной Т.Ю., при секретаре ФИО3,

с участием представителя истца ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
№ по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности по возврату предоплаты, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

    Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2, в котором просит: взыскать задолженность по возврату предоплаты в размере 70 000 руб. по договору № оказания услуг по обустройству лестницы от **/**/****; в соответствии с п. 4.6 п. 4 договора № от **/**/**** штраф в размере 7 020 руб.; расходы по уплате госпошлины в размере 2 510,60 руб.; расходы по оплате юридических услуг в размере 20 000 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что **/**/**** между ФИО1 и ФИО2 был заключен договор оказания услуг по устройству лестницы №.

    Согласно п.п. 1 п. 1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению комбинированной лестницы на металлокаркасе, монтаж производится на объекте по адресу: 19 км. Байкальского тракта, СНТ «Ветеран Пути», кадастровый №.

Согласно п.п. 1.3 договора все работы выполняются с использованием материалов подрядчика.

Согласно п.п.2.2 п.2 договора подрядчик обязуется выполнить представленный заказчиком объем работ качественно и в сроки, установленные данным Договором.

Согласно п.3 договора порядок оплаты: первая часть: авансовый платеж – 30% от общей стоимости лестницы выплачивается подрядчику до начала работ; вторая часть: промежуточный платеж - 30% стоимости лестницы и до начала монтажных работ; третья часть: окончательный расчет - 40% от общей стоимости лестницы выплачивается подрядчику по завершению монтажных работ, при подписании акта о выполнении работ. Срок выполнения работ по договору составляет 45 рабочих дней и исчисляется с момента утверждения проекта и поступления суммы полной предоплаты на счет подрядчика плюс 3 рабочих дня на приобретение материалов, необходимых для проведения работ.

    В соответствии с п. 5 договора расчетная стоимость по договору составляет 135 000 руб.

В исполнение условий настоящего договора заказчик передал, а подрядчик получил предоплату на общую сумму в размере 80 000 руб.

С момента подписания настоящего договора сторонами работы по устройству лестницы на вышеуказанном объекте ответчиком не производились, в связи с чем истец принял решение расторгнуть договор, в связи с нарушением сроков оказания работ и услуг.

В соответствии с п.п. 4.6 п.4 договора, общая сумма штрафа за просрочку сроков выполнения работ и услуг за период с **/**/**** по **/**/**** составила 7 020 руб. В связи с чем общая сумма задолженности с учетом начисленной суммы штрафа составляет 77 020 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО5 исковые требования поддержал, просил их удовлетворить. В связи с неявкой ответчика в суд просил рассмотреть дело в порядке заочного производства, о чем представил суду соответствующее заявление.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не поступало. Возражений относительно заявленных исковых требований, сведений об уважительности неявки в суд ответчиком не представлено.

Суд в соответствии со ст. 233 ГПК РФ, с учетом мнения истца, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, в порядке заочного производства.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд ограничивается исследованием доказательств, представленных истцом.

Изучив письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.

    Согласно ч. 1, 2 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

    Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

По правилам ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

    Согласно требованиям статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, а также подтверждается материалами дела, что **/**/**** между ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор на оказание услуг по устройству лестницы №, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по выполнению следующих услуг: изготовление комбинированной лестницы на металлокаркасе, в соответствии с тех. заданием. Монтаж лестницы производится на объекте по адресу: .... кадастровый №.

В соответствии с п. 3, 5 указанного договора, договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до окончания взаиморасчетов. Порядок оплаты: первая часть - авансовый платеж – 30% от общей стоимости лестницы выплачивается подрядчику до начала проведения работ; вторая часть - промежуточный платеж – 30% от общей стоимости лестницы выплачивается подрядчику в течение 3 дней после приемки деталей лестницы и до начала монтажных работ; третья часть - окончательный расчет: 40% от общей стоимости лестницы выплачивается подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании акта о выполнении работ. Расчетная стоимость настоящего договора составляет 135 000 руб. Срок выполнения работ по данному договору составляет 45 рабочих дней и исчисляется с момента утверждения проекта и поступления суммы полной предоплаты настоящего договора на счет подрядчика плюс 3 рабочих дня на приобретение материалов, необходимых для производства работ.

    Согласно представленным распискам от **/**/****, **/**/**** ФИО2 получил денежные средства от ФИО1 в размере 80 000 руб.

**/**/**** ФИО1 в адрес ФИО2 была направлена претензия, в которой истец просил в 10-дневный срок вернуть предоплату по договору № от **/**/**** в размере 70 000 руб., выплатить штраф в размере 4 725 руб., считать указанный расторгнутым.

    Как следует из искового заявления, ответа на данную претензию, истец не получил.

Учитывая изложенное, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства, установленные по делу обстоятельства, с учетом приведенных выше норм материального права, суд приходит к выводу о неисполнении ответчиком условий договора, в связи с чем требования о взыскании суммы предоплаты по договору № от **/**/**** в размере 70 000 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 4.5 договора на оказание услуг по устройству лестницы № от **/**/**** за нарушение сроков выполнения работ и услуг подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы договора, представленной подрядчиком заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5%.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчиком суду каких-либо доказательств, свидетельствующих о явной несоразмерности штрафа последствиям нарушения обязательств, не представлено, в связи с чем суд полагает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании штрафа в размере 7 020 руб.

    В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.

    Судом установлено, что ФИО1 обратился за юридической помощью к ФИО5, заключив с ним соглашение об оказании юридических услуг, оплатив 20 000 руб., что подтверждается распиской.

    Учитывая требования разумности, а также объем проведенной представителем работы, суд полагает возможным возместить расходы по уплате услуг представителя в размере 12 000 руб., а также в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца также подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 510,60 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░2 - ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░2 ░ ░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 70 000 ░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ **/**/****, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 7 020 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 510 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 12 000 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░2 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 8 000 ░░░. – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: ░░░░░░░░ ░.░.