Решение от 02.08.2024 по делу № 02-1692/2024 от 17.01.2024

Дело № 2-1692/2024

адрес

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

24 апреля 2024 года                                                                              адрес

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Борисовой С.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Великой Екатерины Андреевны к ПАО «Россети Центр» об обязании произвести присоединение к электрическим сетям,

установил:

Истец Великая Екатерина Андреевна обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр», в котором просит возложить на ответчика обязанность в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя вводного распределительного устройства, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, адрес, в районе адрес, кадастровый номер земельного участка №69:10:0000038:4649, к электрическим сетям, исполнив п. 7 условий типового договора №42162689 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и п. 10 технических условий, являющихся приложением №1 к договору №42162689; взыскать с ответчика судебную неустойку в размере сумма за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу. В обоснование требований указано, что в связи с приобретением земельного участка, расположенного по адресу: адрес. адрес, в районе адрес, кад. № 69:10:0000038:4649, у истца возникла необходимость его электрификации. 13 апреля 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор №42162689 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям договора и в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения вышеуказанного земельного участка с максимальной мощностью присоединяемых устройств 15кВт с уровнем напряжения не выше 0,4 кВ. В соответствии с условиями договора №42162689 и правил № 861 для выполнения технологического присоединения объекта истца ответчик обязан выполнить мероприятия, предусмотренные п. 10 технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора. Согласно п. 6 договора №42162689 ответчик был обязан осуществить технологическое присоединение объекта истца в течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора, т.е. не позднее 13 октября 2022 года. Однако ответчик своих обязательств до настоящего времени не исполнил, о чем свидетельствует в том числе и отсутствие в личном кабинете истца актов о допуске прибора учета, выполнении сетевой организацией технических условий и осуществлении технологического присоединения, что явилось поводом для обращения в суд.

Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены, о причинах неявки в судебное заседание не сообщили, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно статье 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный Правилами, входит, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий обязательства не допускаются.

Судом установлено, что истцом приобретен в собственность земельный участок с кадастровым номером №69:10:0000038:4649, расположенный по адресу: ......адрес, в районе адрес, что подтверждается Выпиской из ЕГРН.

13 апреля 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор №42162689 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1 которого сетевая организация принимает на        себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) вводного распределительного устройства, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, ввод трехфазный; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое        присоединение 0,4кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Согласно п. 2 Договора заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3 Договора Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: адрес, адрес, в районе адрес, земельный участок с кад. № 69:10:0000038:4649.

В соответствии с п. 4 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее технические условия) и не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п. 5 договора Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 7 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется:

-        надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств;

-        обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

-        разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

-         составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

-        уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 8 договора Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК адрес № 492-нп от 30.12.2020 г. и составляет сумма, в т.ч. НДС 20% - сумма (п. 12 договора).

Истец обязательства по оплате по договору технологического присоединения исполнила, что подтверждается чеком по операции от 12 апреля 2022 года об оплате в размере сумма

В соответствии с п.п. 10.1-10.6 технических условий, являющихся приложением №1 к договору №42162689 и неотъемлемой его частью, сетевая организация должна была осуществить: технологическое присоединение электроустановок заявителя к электросетям сетевой организации после осуществления мероприятий по строительству адрес кВ, СТП 10/0,4 кВ по ранее заключенному договору фиоА.-15 кВт (договор № 42027964 от 29.12.2020 г.), строительство участка В Л-0,4 кВ фид. № 2 совместным подвесом с проектируемой ВЛ-10 кВ по ранее заключенному договору фио - 15 кВт (договор № 42033327 от 28.12.2020 г.);  реконструкцию ЛЭП 10(6) кВ и(или) ТП 10(6)/0,4(0,23) кВ и(или) ЛЭП 0,4(0,23) кВ в целях обеспечения присоединения нового строительства электроустановок ПАО «Россети Центр»; новое строительство ЛЭП -0,4 кВ от реконструируемых электроустановок ПАО «Россети Центр»; монтаж ответвления к выносному пункту учета (ВПУ) сетевой организации от электроустановки ПАО «Россети Центр»; выполнение учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; фактически прибор трехфазного учета разместить в пункте учета электроэнергии с монтажом на опоре сетевой организации, с обеспечением доступа в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 442 (ред. от 11.05.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режим потребления электрической энергии»; ниже пункта учета предусмотреть монтаж распределительной коробки с коммутационным аппаратом. Пункт учета должен быть оборудован заводским запирающим устройством и иметь окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства; установить трехфазный прибор учета прямого включения (PLC/RF/GSM-технология), соответствующий стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2019, класса точности не ниже 2.0; требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети - Центр» - «Тверьэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Как указывает истец и не доказано обратного, возложенные договором и техническими условиями обязанности по технологическому присоединению к электрическим сетям, ответчиком не исполнены до настоящего времени.

Вместе с тем, согласно абз. 2 п. 108 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

Постановлением от 31 августа 2023 года по делу №069/04/9.21-672/2023 о назначении административного наказания, ПАО «Россети Центр» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на него наложен  административный штраф в размере сумма.

Учитывая, что до настоящего времени ответчик свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, не принял мер к увеличению сроков исполнения обязательств, принимая во внимание, что истец лишена возможности осуществлять права владения и пользования принадлежащим ей имуществом по своему усмотрению с использованием электрической энергии, суд прилодит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований и считает  необходимым возложить на ответчика обязанность в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя вводного распределительного устройства, расположенного на земельном участке по адресу: адрес, адрес, в районе адрес, земельный участок с кад. № 69:10:0000038:4649, к электрическим сетям, исполнив п. 7 условий типового договора №42162689 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и п. 10 технических условий, являющихся приложением №1 к договору №42162689.

Также истцом заявлены требования о взыскании судебной неустойки, которые суд полагает подлежащими частичному удовлетворению ввиду следующего.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

В п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); соразмерность судебной неустойки определяется исходя из степени сопротивления должника в исполнение обязательства, и, соответственно, присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению; в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7).

Определяя размер судебной неустойки, суд с учетом принципа разумности считает возможным установить ответчику судебную неустойку в размере сумма в день, начиная со дня установления судебным приставом-исполнителем факта неисполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» (░░░ 6901067107) ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №69:10:0000038:4649, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░. 7 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №42162689 ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░. 10 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░░░░ №42162689.

░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» (░░░ 6901067107) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░......) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                                                                                                              ░.░. ░░░░░░░░