Решение по делу № 2-360/2016 от 26.01.2016

дело № 2-360 26 февраля 2016 года

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Губахинский городской суд Пермского края

в составе: председательствующего судьи Зяблицевой Н.Б.,

при секретаре Лештаевой О.В.,

с участием истицы Сакальникене Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Губахе гражданское дело по иску Сакальникене Г.Г. к индивидуальному предпринимателю Тимофееву С.В. о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истица Сакальникене Г.Г. обратилась в суд с иском к ответчику ИП Тимофееву С.В. о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по изготовлению сруба для бани, доставке и сборке, взыскании уплаченной по договору предоплаты <данные изъяты> рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами и штрафа. Мотивировала тем, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор, согласно которому тот, в срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обязался изготовить сруб для бани, доставить его и собрать, а она – уплатить предоплату <данные изъяты> рублей и по окончании работ – <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ она уплатила предоплату <данные изъяты> рублей, ответчик обязательства до настоящего времени не выполнил.

В судебном заседании истица Сакальникене Г.Г. исковые требования поддержала. Уточнила, что просит взыскать не проценты за пользование чужими денежными средствами, а денежную компенсацию морального вреда.

Ответчик Тимофеев С.В. о времени и месте судебного разбирательства извещен, в судебное заседание не явился.

Суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п.1). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3).

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (п.1). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (п.2).

В статье 28 Закона о защите прав потребителей указано, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (п.1)

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона (п.3).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу) (п.4)

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В силу статьи 13 (п.п.1 и 6) Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор № на изготовление, доставку и сборку сруба для бани, в соответствии с которым ответчик ИП Тимофеев С.В. обязался выполнить работы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а истица Сакальникене Г.Г. – внести предоплату <данные изъяты> рублей и по окончании работ уплатить <данные изъяты> рублей. Истица внесла предварительную плату по договору <данные изъяты> рублей. Ответчик свои обязательства, предусмотренные договором, не исполнил.

Ответчик нарушил предусмотренный договором срок окончания работ и до настоящего времени обязательства не исполнил.

Указанные обстоятельства подтверждены в судебном заседании пояснениями истицы, письменными доказательствами: договором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ответчик принял на себя обязательство по изготовлению, доставке и установке сруба бани общей стоимостью <данные изъяты> рублей, в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распиской ответчика в получении от истицы <данные изъяты> рублей.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что ответчик не выполнил принятые на себя обязательства, в одностороннем порядке отказавшись от исполнения договора.

Поскольку ответчик не доказал, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (истца), необходимо взыскать с него в пользу истицы уплаченные ею <данные изъяты> рублей.

Подлежит удовлетворению и требование истицы о взыскании денежной компенсации морального вреда.

При разрешении судом данного вопроса, достаточным условием для удовлетворения требования, является установленный факт нарушения прав потребителя.

Суд приходит к выводу, что с учетом характера причиненных истице нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию денежная компенсация морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию штраф в размере 50% от взысканных сумм: (<данные изъяты> + <данные изъяты>):2 = <данные изъяты> рублей.

Всего с ответчика в пользу истицы подлежат взысканию <данные изъяты> рублей.

Руководствуясь статьями 194-199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Тимофеева С.В. в пользу Сакальникене Г.Г. уплаченные по договору <данные изъяты> рублей, денежную компенсацию морального вреда <данные изъяты> рублей, штраф <данные изъяты> рублей.

Тимофеев С.В. вправе подать в Губахинский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: