Решение по делу № 2-4724/2022 от 07.07.2022

УИД: <номер>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2022 г.          г. Раменское

    Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Ермиловой О.А., при секретаре судебного заседания Еникеевой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело <номер> по иску ПАО "ФИО2" к ФИО3 о расторжении договора, взыскании фактических затрат, расходов по делу,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ПАО «ФИО2» обратилось в суд с иском к ФИО3, которым просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от <дата> № <номер> (<номер>), заключенный между ПАО «ФИО2» и ФИО3, взыскать денежные средства в размере 5 267 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 6 400 руб.

В обоснование иска истец указал, что <дата> между ПАО «ФИО2» и ФИО3 был заключен договор № <номер> (<номер>) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: ФИО2 <адрес>. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 4 кВт. Согласно п. 5 Договора ТП срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора (истек <дата>). Размер платы за технологическое присоединение согласно п. 10 Договора ТП составляет 8 719,63 руб. с НДС. Договором ТП установлены обязанности ответчика в части исполнения принятых на мероприятий по договору ТП. Согласно пункту 8 Договора ТП он обязуется уведомить сетевую организацию о выполнении им своей части технических условий. Ответчик не известил сетевую компанию о выполнении своей части мероприятий. Просрочка исполнения ответчиком мероприятий составляет более двух лет (срок истек <дата>). Кроме того, ответчик не оплатил технологическое присоединение. Такой длительный период просрочки исполнения ответчиком своих обязательств является существенным нарушением условий договора ТП. В связи с этим истец лишен возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства и получить плату за технологическое присоединение в полном объеме. В добровольном порядке ответчик отказался от удовлетворения требований истца, в связи с чем истец был вынужден обратиться с данным иском в суд.

В судебном заседании представитель истца ПАО «ФИО2» отсутствовал, о дне и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, письменно просил о рассмотрении дела без своего участия.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, поддержала письменные доводы и просила суд применить срок исковой давности.

    Дело постановлено рассмотреть в отсутствие неявившегося истца.

Суд, выслушав доводы ответчика, проверив и изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона РФ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

- правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

- процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

- правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

- состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

- ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Пунктом 7 Правил технологического присоединения, действовавших на дату заключения договора, установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил); г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Исходя из пункта 16 (подпункт «а») перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Пунктом 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1). 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу п. 16.1 Правил технологического присоединения заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что <дата> между ПАО «ФИО2» и ФИО3 был заключен договор № <номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заявителя, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый <номер> (далее – Договор) (л.д.23-26).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 4 кВт (п. 1 Договора).

Неотъемлемой частью и приложением к Договору являются технические условия от <дата> № Ю8-18-202-2574(902304/102), предусматривающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению, как со стороны сетевой организации, так и со стороны заявителя (ответчика) (л.д.27-28).

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам ФИО2 <адрес> от <дата> <номер>-Р и составляет: 8 719,63 руб., в том числе НДС (18%) 1 330,11 руб. (п. 10 Договора).

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязуется уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (абзац 2 п.8 Договора).

Как указывает истец, ответчиком не выполнены обязанности, предусмотренные п. 8 Договора, в том числе ответчик не известил сетевую компанию о выполнении своей части мероприятий и не оплатил технологическое присоединение. Просрочка исполнения ответчиком своих обязательств составляет более двух лет (срок истек <дата>).

В свою очередь истец осуществил подготовку и выдачу ТУ, расходы на что составили 4 389.50 руб., согласно Распоряжению по ценам и тарифам МО <номер>-Р от 27.12.2017г.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают, в том числе из договора.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" Гражданского кодекса. При этом, договор не противоречит действующему законодательству, и к нему применяются общие положения об обязательствах Гражданского кодекса.

В порядке ст. 452 ГК РФ истец направлял ответчику Соглашение о расторжение договора в той же форме, что и договор.

Данное предложение о расторжении договора оставлено ответчиком без внимания.

Ст.ст. 310, 431, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, положения Федерального закона от <дата> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от <дата> N 861, указывают на то, что действующим законодательством и условиями договора от 27.02.2018г. № <номер> (902304) не установлен запрет на одностороннее расторжение договора технологического присоединения (отказ заказчика от его исполнения).

Кроме того, в силу ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Поскольку ответчик как Заказчик отказался от исполнения данного договора, аннулирование которого до настоящего времени не состоялось, следовательно он подлежит расторжению с компенсацией истцу фактических затрат в порядке ст. 15 ГК РФ.

Как установлено фактические затраты, понесенные истцом при исполнении данного договора, а именно за подготовку, согласование и выдачу ТУ, составили 5 267 руб. (4 389.50 руб. + НДС (20%) 877.50 руб.), которые и подлежат взысканию с ответчика при расторжении данного договора.

Расчет истцом приведен (л.д. 162), судом проверен и не оспорен ответчиком в порядке ст. 56 ГПК РФ.

С возражениями ответчика суд согласиться не может, поскольку ранее истец не инициировал расторжение Договора по правилам предусмотренным п. 20 либо общими положениями ГК РФ. Все обращения ответчика к истцу через личный кабинет Абонента касались условий расторжения сделки и оплаты расходов/штрафных санкций, самого заявления о расторжении Договора от ответчика не оформлялось и истцу не направлялось.

Кроме того, суд не принимает заявление ответчика о применении срока исковой давности.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года, со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Как было указано выше, Договор между сторонами был заключен <дата>. Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

Поскольку мероприятия ответчиком не были выполнены в срок до 27.02.2019г., а настоящий иск подан в суд 24.01.2022г., т.е. в пределах 3-х лет, следовательно срок исковой давности истцом не пропущен.

Отсюда иск подлежит полному удовлетворению.

При удовлетворении иска, на основании ст. 98 ГПК РФ, расходы истца по делу по оплате госпошлины в сумме 6000 руб. (по требованию о расторжении договора) + 400 руб. (по требования о взыскании убытков в сумме 5267 руб.) = 6 400 руб., подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

исковые требования ПАО "ФИО2" к ФИО3 о расторжении договора, взыскании фактических затрат, расходов по делу - удовлетворить полностью.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.02.2018г. № <номер>).

Взыскать с ФИО3, паспорт <номер> выдан <адрес> 27.09.2006г., код подразделения <номер> в пользу ПАО "ФИО2", ОГРН <номер>, ИНН <номер>, убытки в сумме 5 267 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 6 400 руб., итого 11 667 руб.

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Раменский городской суд.

Судья:                                О.А. Ермилова

Мотивированное решение составлено <дата>г.