Решение по делу № 2-2501/2020 от 06.07.2020

УИД 50RS0№-61

Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<адрес> <данные изъяты>

Истринский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Жуковой О.В.,

при секретаре ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещении судебных расходов,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о расторжении договора на подключение к сетям газоснабжения № от <данные изъяты> взыскании денежных средств, уплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>., а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с допущенной просрочкой исполнения договора на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты>., возмещении судебных расходов.

Определением суда от <данные изъяты> в связи с отказом истца от требования прекращено производство по иску ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о взыскании денежных средств, уплаченных по договору на подключение к сетям газоснабжения № от <данные изъяты>

Исковые требования ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с допущенной просрочкой исполнения договора на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты> возмещении судебных расходов, выделены в отдельное производство.

Решением Истринского городского суда от <данные изъяты> рассмотрены исковые требования ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о расторжении договора на подключение к сетям газоснабжения № от <данные изъяты>., взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>

В рамках настоящего дела рассматриваются требования ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с допущенной просрочкой исполнения договора на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты>., возмещении судебных расходов.

В обоснование заявленных требований истица указала, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено соглашение на подключение к коммуникациям №.

Согласно п.1 указанного соглашения агент (в лице ответчика), действуя по поручению принципала (истца), от своего имени, но за счет принципала заключает договор с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение принципала к электрическим сетям, с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной мощности 6 кВт, и сетям водоснабжения, оформление всей сопутствующей документации, включая акт разграничения балансовой принадлежности и т.д.

В результате исполнения агентом поручения принципала, принципал получает круглогодичное обеспечение земельного участка электроснабжением и водоснабжением.

В силу п.3 соглашения условиями исполнения Поручения принципала стороны признают условия Агентского договора в полном объеме. Агентский договор является неотъемлемой частью настоящего соглашения. Заключая настоящее соглашение, принципал подтверждает, что условия договора им получены и приняты в полном объеме, с соблюдением сторонами положений ст. ст. 160, 161 ГК РФ.

В соответствии с п. 2.1 Агентского договора Агент обязуется заключить по поручению принципала и за свой счет договоры с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение принципала к коммуникациям, а именно:

- в части подключения принципала к электрическим сетям с ориентировочным сроком выполнения подрядными организациями работ (оказания услуг) <данные изъяты>

- установка индивидуального прибора учета электрической энергии (счетчика) на вводе к энергопринимающему оборудованию принципала, расположенного на земельном участке, и опломбирование указанного оборудования.

- подключение принципала к электрическим сетям после получения принципалом разрешения энергонадзора на эксплуатацию внутридомовой электрической сети принципала.

- в части подключения принципала к сетям водоснабжения с ориентировочным сроком выполнения подрядными организациями работ (оказания услуг) <данные изъяты>

- круглогодичное обеспечение принципала питьевой водой в централизованном порядке с момента подключения внутреннего (узла ввода) водопровода Принципала к сетям водоснабжения (ближайший к земельному участку колодец).

<данные изъяты>. сторонами было заключено дополнительное соглашение к вышеназванному соглашению, согласно которому Агент, действую по поручению Принципала, от своего имени, но за счет принципала, заключает договор с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на

- подключение принципала к электрическим сетям, с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной мощности 8кВт, и сетям водоснабжения, оформление всей сопутствующей документации, включая акт разграничения балансовой принадлежности и т.д.

При заключении соглашения стороны определили расходы Агента по исполнению поручения Принципала в сумме <данные изъяты> рублей.

В целях обеспечения агента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения принципала, принципал перечисляет на расчетный счет агента авансовый платеж в размере <данные изъяты> рублей в срок не позднее <данные изъяты>

Во исполнение вышеуказанного пункта договора, истицей на счет агента были полностью оплачены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между истицей и Агентом подписан Акт (отчет) об оказанных услугах к Соглашению на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты>. к агентскому договору. Согласно данному акту агент в полном объеме выполнил поручение Принципала, без отступления от его указаний по Агентскому договору, а именно: от имени и за счет Принципала заключил договоры с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение принципала к электрическим сетям, с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной электрической мощности 11 кВт, а также передал принципалу все исполненное по агентскому договору, в т.ч. приобретенное для него имущество, указанное в п. 3 настоящего Акта (Отчета).

Таким образом, услуга по подключению к сетям электроснабжения оказана с нарушением срока более чем на 5 лет. Услуги по подключению принципала к сетям электроснабжения Агент обязан выполнить в срок до 31.03.2013г. Однако, услуга была оказана и акт приемки оказанных услуг подписан между сторонами <данные изъяты>. В связи с просрочкой исполнения указанного обязательства, истица рассчитывает неустойку- проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. в размере <данные изъяты>.

Не обладаю юридическими познаниями, истица обратилась за юридической помощью. Был заключен договор <данные изъяты> с ООО «МИП ГРОУП», и <данные изъяты>. истицей оплачены услуги представителя в размере <данные изъяты>

Просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку исполнения обязательств по соглашению на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты>. за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> рубля, расходы на представителя- <данные изъяты> расходы по оплате государственной пошлины- <данные изъяты>

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО3 исковые требования представитель поддержала. Пояснила, что электрооборудование внутри дома ее доверить сделала после выполнения работ подрядной организацией.

Ответчик ТСН «Троицкие просторы» представитель в судебное заседание явился, возражал против требований. Указал на то, что сроки являются ориентировочными, следовательно просрочка отсутствует. Кроме того, сама истица уклонялась от подписания ряда документов, что вызвало задержку.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела усматривается, что между сторонами ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение на подключение к коммуникациям №, согласно которому (п. 1) агент (ответчик) по поручению принципала (истца), от своего имени, но за счет принципала заключает договор с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение принципала к электрическим сетям, с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной мощности 6кВт и сетям водоснабжения, оформление всей сопутствующей документации, включая акт разграничения балансовой принадлежности и т.д.

В результате исполнения агентом поручения принципала, принципал поручает круглогодичное обеспечение земельного участка электроснабжением и водоснабжением (л.д.22).

Согласно п.2 при заключении настоящего соглашения стороны определили расходы агента по исполнению поручения принципала в размере <данные изъяты> рублей. В целях обеспечения агента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения принципала, принципал перечисляет на расчетный счет агента авансовый платеж в размере <данные изъяты> рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ стороны заключили дополнительное соглашение № к соглашению на подключение к коммуникациям № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменен п. 1 соглашения, по которому агент, действуя по поручению принципала, от своего имени, но за счет принципала заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение принципала к электрическим сетям, с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной мощности 8 кВт и сетям водоснабжения, оформлением свей сопутствующей документации, включая акт разграничения балансовой принадлежности и т.д. Также изменен п.2 Соглашения: определены расходы Агента по исполнению поручения в сумме <данные изъяты> рублей. В целях обеспечения Агента денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения принципала, принципал перечисляет на расчетный счет Агента авансовый платеж в размере <данные изъяты> рублей (л.д.23).

Платёжным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 внесла оплату по указанным соглашениям в размере <данные изъяты> (л.д.24).

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами подписан Акт (отчет) об оказанных услугах к Соглашению на подключение к коммуникациям № от <данные изъяты>. к Агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.26-27). В соответствии с указанным Актом Агент в полном объеме выполнил поручение принципала, без отступления от его указаний по Агентскому договору, а именно от своего имени и за счет принципала заключил договоры с подрядными организациями на выполнение работ (оказание услуг), направленных на подключение Принципала к электрическим сетям с предоставлением индивидуальной максимальной единовременной электрической мощности 11 кВт, а также передал принципалу все исполненное по агентскому договору, в том числе приобретенное для него имущество, указанное в п.3 настоящего Акта (отчета). Во исполнение п.2.1 Агентского соглашения заключены договоры и приняты работы со следующей подрядной организацией: ООО «ЭнергоЦентрМонтаж», договор строительного подряда <данные изъяты> от <данные изъяты>. Размер агентского вознаграждения за выполнение агентских услуг согласно п.3.3 Агентского договора от <данные изъяты>. составляет <данные изъяты>

Согласно ст. 420 ГК РФ

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 421 ГК РФ

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно ст. 1005 ГК РФ

1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

В соответствии с ст. 1010 ГК РФ

Агентский договор прекращается вследствие отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия.

Согласно ст. 1011 ГК РФ

К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего Кодекса, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора.

В соответствии с п. 3 Соглашения условиями исполнения поручения принципала стороны признают условия Агентского договора в полном объеме. Агентский договор является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

В соответствии с условиями Агентского договора от <данные изъяты>. (л.д.57-61) Агент обязан заключить по поручению принципала и за его счет, договоры с подрядными организациями на выполнение работ(оказание услуг), направленных на подключение принципала к коммуникациями, а именно в части подключения принципала к электрическим сетям с ориентировочным сроком выполнения подрядными организациями работ (оказания услуг) <данные изъяты>. (п.2.1.1. договора). Агентское вознаграждение составляет <данные изъяты> рублей (п.3.3. договора).

В соответствии с ст.314 ГК РФ

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с ст. 405 ГК РФ

1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно ст. 395 ГК РФ

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В данном случае между сторонами был заключен агентский договор, ориентировочный срок выполнения подрядной организацией работ <данные изъяты> т.е. договор с подрядной организацией должен быть заключен до <данные изъяты>

В соответствии с предоставленным Актом (Отчетом) об оказанных услугах договор строительного подряда заключен <данные изъяты>., т.е. с нарушением срока, установленного Агентским договором. Договор строительного подряда № от <данные изъяты>. приобщен ответчиком к материалам дела.

Таким образом, имела место просрочка исполнения обязательства.

Истец просил взыскать неустойку за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>

С заявленным периодом просрочки суд согласиться не может.

Из материалов дела усматривается, что объект- кабельная линия, трансформаторная подстанция РТП-1, принят ДНП Троицкие просторы» <данные изъяты> Таким образом, исполнение Соглашения на подключение к коммуникациям № завершено <данные изъяты>. То обстоятельство, что Акт с ФИО1 был подписан ДД.ММ.ГГГГ, не может повлиять на размер неустойки, поскольку в соответствии с условиями договора (п.2.1.1. Агентского договора) подключение Принципала к электрическим сетям Агент производит после получения Принципалом разрешения Энергонадзора на эксплуатацию внутридомовой электрической сети Принципала (л.д.45). Оборудование внутридомовой электрической сети Принципала ни в обязанности Агента, ни в обязанности Подрядчика не входит. Из пояснений представителя следует, что указанные работы истица произвела после внешней электрической сети.

При указанных обстоятельствах суд видит возможным взыскать неустойку за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>

Расчет:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

И всего <данные изъяты>

Однако, принимая во внимание то обстоятельство, что ТСН «Троицкие просторы» заключая договоры в интересах собственников Товарищества, производит работы за счет собственником – жителей поселка, то суд видит возможным применить к размеру неустойки положения ст. 333 ГК РФ и уменьшить ее размер до <данные изъяты> рублей. Размер неустойки, заявленный истцом, явно завышен.

В соответствии с ст. 98 ГПК РФ

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ст. 100 ГПК РФ

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

При рассмотрении дела № по иску ФИО1 к Товариществу собственников недвижимости «Троицкие просторы» о расторжении договора на подключение к сетям газоснабжения № от <данные изъяты>., взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. и настоящего искового заявления интересы ФИО1 представляла ФИО3, действовавшая на основании доверенности от <данные изъяты>. и договора №<данные изъяты> на оказание юридических услуг от 05.<данные изъяты> (л.д.31-37). В счет оплаты ее услуг истица внесла <данные изъяты> рублей. Представитель подготовила досудебную претензию, исковое заявление, участвовала в одном судебном заседании по гражданскому делу №, в двух судебных заседаниях по настоящему делу. Исходя из принципа разумности, с учетом объема услуг, оказанных представителем, суд видит возможным компенсировать истице понесенные расходы на оказанную юридическую помощь в размере <данные изъяты>

При обращении в суд с вышеуказанными исковыми требованиями истица оплатила государственную пошлину в размере <данные изъяты> рубля. С учетом того, что суд согласился с исковыми требованиями, применив к размеру неустойки положения ст. 333 ГК РФ, что в соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (п.21), не влечет применение положений процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ), суд возмещается расходы по оплате государственной пошлины в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Товарищества собственников недвижимости «Троицкие просторы» в пользу ФИО1 неустойку за просрочку исполнения обязательств по соглашению на сумму <данные изъяты> рублей за период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. в размере <данные изъяты>, в качестве возмещения расходов по оплате услуг представителя <данные изъяты> рублей, в качестве возмещения расходов по оплате государственной пошлины- <данные изъяты> рубля, и всего <данные изъяты>

В удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки за иной период, в большем размере, а также представительские расходы в большем размере, - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение месяца.

Судья Истринского

городского суда О.В. Жукова

Мотивированное решение изготовлено <данные изъяты>