Решение по делу № 2-6372/2016 от 21.06.2016

Дело №2-6372/2016

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 июля 2016 г. г.Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи Е.Н.Ващенко,

при секретаре К.А. Николаевской,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лежеевой Т.В., Лежеева А.В. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» об обязании совершить определенные действия,

у с т а н о в и л:

Лежеева Т.В. обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «МРСК Северо-Запада» по тем основаниям, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств к электрическим сетям в пределах заявленной мощности потребления до <данные изъяты> для электроснабжения дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый № в срок не более <данные изъяты> месяцев со дня заключения договора, ДД.ММ.ГГГГ истец произвел оплату по договору в полном объеме в размере <данные изъяты>., однако до настоящего времени обязательства по технологическому присоединению ответчиком не исполнены. Истец просит обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к жилому дому, расположенному в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика неустойку в сумме <данные изъяты>., а также компенсацию морального вреда в сумме <данные изъяты>.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечен Лежеев А.В.

Определением суда производство по делу прекращено в части требований о взыскании с ответчика неустойки в сумме <данные изъяты>., а также компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты>., в связи с представленным Лежеевой Т.В. и Лежеевым А.В. отказом от иска.

Истец Лежеева Т.В., Лежеев А.В. в судебном заседании уточненные требования поддержали, по основаниям изложенным в иске.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Северо-Запада» Быстрова Л.Г., действующая на основании доверенности в судебном заседании при вынесении решения суда просила учесть срок выполнения работ, в течение месяца со дня вступления в силу решения суда.

Суд, заслушав истца Лежееву Т.В., Лежеева А.В., представителя ответчика ПАО «МРСК Северо-Запада» Быстрову Л.Г., изучив письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

На основании п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, который носит публичный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила технологического присоединения), утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Согласно п.п. 3, 4 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

В пункте 7 подп. «в» Правил указано, что в процедуру технологического присоединения входит выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В силу п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

В п.16 подп. «б» Правил технологического присоединения указано, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать шести месяцев для заявителя, максимальная присоединенная мощность которого составляет до 15 кВт включительно, электроснабжение которого предусматривается по одному источнику.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом Лежеевой Т.В. и ПАО «МРСК Северо-Запада» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению принадлежащих истцу энергопринимающих устройств к электрическим сетям в пределах заявленной мощности потребления до <данные изъяты> для электроснабжения дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> кадастровый номер № в срок не более <данные изъяты> месяцев со дня заключения договора.

По условиям договора ответчик (сетевая организация) приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств <данные изъяты> кВт, суммарная максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств <данные изъяты>, категория надежности – третья, уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение – <данные изъяты>.

Согласно выданным техническим условиям ответчик выполняет строительство <данные изъяты> от <адрес>.

Истец Лежеева Т.В. осуществляет монтаж <данные изъяты>-х проводного ввода проводом <данные изъяты> с приобретением ответвительных прокалывающих и анкерных зажимов для подключения к <данные изъяты> или кабелем <данные изъяты> расчетного сечения.

В п.5 названного договора указано, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Как следует из материалов гражданского дела и не отрицается сторонами, договор от ДД.ММ.ГГГГ № поступил к ответчику ДД.ММ.ГГГГ с подписью Лежеевой Т.В., следовательно, срок исполнения обязательств, установленный для ответчика, истек ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Карелия ценам и тарифам № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет <данные изъяты>. В соответствии с п.4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке (п.15). Согласно п.6 технических условий для присоединения к электрическим сетям ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ДД.ММ.ГГГГ год.

Земельный участок с кадастровым номером № и жилое здание расположенное на указанном земельном участке принадлежит на праве собственности Лежееву А.В., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, раннее указанный земельный участок и расположенное на нем жилое здание принадлежало Лежеевой Т.В., что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец Лежеева Т.В. произвела оплату по договору в полном объеме в размере <данные изъяты> коп. ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается представленной в дело квитанцией, а также произведены мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, данное обстоятельство подтверждается справкой-актом № от ДД.ММ.ГГГГ осмотра (обследования) электроустановки, при этом ответчиком в установленные договором сроки мероприятия по технологическому присоединению дома не исполнены.

Истец Лежеева Т.В. и третье лицо Лежеев А.В., заявляющий самостоятельные требования относительно предмета спора проживают совместно, ведут общее хозяйство и совместно пользуются спорным имуществом.

С учетом изложенного, требования истца и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора о понуждении ответчика к выполнению принятых на себя обязательств, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При таких обязательствах, следует обязать ответчика ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к дому, расположенному в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №.

Срок выполнения технологического присоединения установить в течение <данные изъяты> со дня вступления решения суда в законную силу, учитывая время, необходимое для фактического выполнения необходимых работ, тот факт, что погодные условия на выполнение работ не влияют.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в бюджет Петрозаводского городского округа госпошлина в размере <данные изъяты>

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Лежеевой Т.В., Лежеева А.В. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» об обязании совершить определенные действия, удовлетворить.

Обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к жилому дому, расположенному в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» государственную пошлину в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме <данные изъяты>.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Е.Н. Ващенко

Решение в окончательной форме принято 18.07.2016.