Решение по делу № 2-6733/2022 от 26.09.2022

Дело № 2-6733/2022

УИД 39RS0002-01-2022-006685-11

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

08 ноября 2022 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего судьи Оксенчук Ж.Н.,

при помощнике судьи Левчиковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Аленькова Р.Е. к АО «Россети Янтарь» (АО «Янтарьэнерго») об обязании исполнить договор технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Аленьков Р.Е. обратился в суд с вышеуказанным иском к АО «Россети Янтарь» (ранее АО «Янтарьэнерго»), обосновав его тем, что ему на праве собственности принадлежит 43/100 доли в праве общей долевой собственности жилого дома площадью 160 кв.м., расположенного по адресу: < адрес > КН № на земельном участке с КН №. < Дата > между ним и ответчиком был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Неотъемлемой частью договора являются технические условия для присоединения к электрическим сетям. По условиям договора срок исполненеия мероприятий по присоединению определен сторонами в шесть месяцев. Между тем, ответчик принятые обязательства не исполнил. Просил обязать ответчика исполнить обязательства по договору технологического присоединения №, взыскать неустойку в размере 2 194 руб., компенсацию морального вреда 15000 рублей, штраф 8597.25 руб.

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил обязать исполнить договор, взыскать неустойку в размере 6452.50 руб., компенсацию морального вреда 15000 руб., штраф 10731.25 руб.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Голишникова М.А. уточненные требования поддержала по вышеизложенным основаниям, дополнив, что счет на оплату был выставлен < Дата >, платеж произведен < Дата >, срок действия договора составляет 6 месяцев с даты оплаты. Просила установить срок для технологического присоединения в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

Представитель ответчика по доверенности Бокова Ж.А. в судебном заседании просила отказать в удовлетворении иска, представила письменный отзыв, в котором указала, что в целях заключения договоров на выполнение проектной документации и выполнения строительно-монтажных работ < Дата > было размещено извещение о закупке. < Дата > было принято решение об отказе проведения закупки в связи с отсутствием поданных заявок на участие в конкурсе. В настоящее время закупки находтся на стадии подачи заявок. После проведения итогов с победителем будет заключен договор на выполнение работ, срок выполнения работ по договору сотавялет 90 дней. < Дата > было издано распоряжение о том, что в срок < Дата > выполнить работы на объекте. Размер морального вреда не доказан истцом, явно завышен.

Привлеченный к участию в деле в качестве 3-его лица Житковец А.Г. в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подп. «б» п. 16 вышеуказанных Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 указанных Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные

обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с п.п. д п.18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Как установлено и подтверждается материалами дела, между АО «Янтарьэнерго», Аленьковым Р.Е. и Житковец А.Г. был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: < адрес >, почтовый адрес ориентира (КН №). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, которые внесены истцом < Дата >.

Пунктом 14 договора предусмотрено, что датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединения считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Денежные средства были внесены на счет ответчика < Дата >.

Неотъемлемой частью договора являются Технические условия №.

В соответствии с п.10 Технических условий сетевая организация осуществляет

10.1 Группу в РУ 0,4 кВ ТП 050-33 оборудовать рубильником и предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью.

10.2 От РУ 0,4 кВ (п. 10.1) ТП 050-33 в сторону участка заявителя построить ЛЭП 0,4 кВ с СИП сечением токопроводящих жил не менее 70 кв.мм (трассу ЛЭП определить проектом, протяженность ориентировочно 110 м).

10.3 Щит учета (ЩУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-Новая) от ТП 050-33, установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ (п. 10.2) до ЩУ по опоре выполнить монтаж СИП ши КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета определить техническим заданием. 11. Заявитель осуществляет:

11.1 Произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности.»

В рамках выполнения обязательств по указанному Договору со стороны АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание:

- < ИЗЪЯТО >».

В целях заключения договоров на выполнение разработки проектной документации и выполнении строительно-монтажных работ обществом < Дата > было размещено извещение о закупке № «Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам < ИЗЪЯТО >». Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. < Дата > было принято решение об отказе проведения закупки № в связи с отсутствием поданных заявок на участие в конкурсе.

< Дата > размещено извещение о закупке № «Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам < ИЗЪЯТО >». Способ закупки: запрос цен по результатам предварительного отбора.

После подведения итогов с победителем будет заключен договор на выполнение работ. Срок выполнения работ по договору составляет - 90 дней.

Представителем ответчика представлено в суд распоряжение № от < Дата > с целью своевременного выполнения обязательств АО «Россети Янтарь» по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по титулу строительства: «< адрес >» № выполнить строительно-монтажные работы по указанному объекту в соответствии с согласованным техническим задание. Срок < Дата >.

Судом установлено, что до настоящего времени договор о технологическом присоединении не исполнен со стороны АО «Россети Янтарь».

В соответствии с п.16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от < Дата > №, обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки;

Учитывая вышеизложенные обстоятельства суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 550 рублей.

Обобщая изложенные обстоятельства, основываясь на совокупности приведенных норм и положений суд приходит к выводу, что требование истца о возложении на АО «Россети Янтарь» обязанности выполнить технологическое присоединения к электрическим сетям законно и обоснованно, в следствие чего, подлежит удовлетворению.

Определяя срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, суд учитывает длительность неисполнения и критерий сезонности, устанавливает АО «Россети Янтарь» срок выполнения работ по технологическому присоединению - в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

Учитывая, что нарушение срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям произошло по вине ответчика, истец, безусловно, имеет право на взыскание с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда, которую суд оценивает в размере 8000 рублей.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, размер штрафа составляет 275 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь»» выполнить технологическое присоединение энергопринимающего устройства жилого дома, расположенного по адресу: < адрес > почтовый адрес ориентира (кадастровый №) согласно договору № в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь»» в пользу Аленькова Р.Е., < Дата > года рождения, СНИЛС №, неустойку в размере 550 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, штраф за нарушение прав потребителей в размере 275 рублей, а всего 8825 (восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 21 ноября 2022 года.

СУДЬЯ