Решение по делу № 2-1454/2020 от 26.12.2019

УИД 39RS0002-01-2019-009396-75

Дело № 2-1454/2020

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

02 ноября 2020 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Ирхиной Е.Н.,

при секретаре Долбенковой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Короленко Н.Г. к ООО «ГазТехноСтрой» о признании договора прекращённым, взыскании уплаченных по договору денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных издержек,

У С Т А Н О В И Л:

Короленко Н.Г. обратилась в суд с названным выше иском к ответчику, указывая, что < Дата > между ней и ООО «ГазТехноСтрой» был заключен договор строительного подряда № по газификации жилого дома по < адрес >. Данный договор был заключен ею ввиду обеспечения территории ДНТ «Флотское» газораспределительной сетью, подведенной, в том числе и к ее земельному участку. Согласно указанному договору ответчик принял на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ, подготовке исполнительной документации и сдаче объекта эксплуатирующей организации. Согласно сметному расчету газификации, работы по договору включали в себя, в том числе, разработку и согласование газового проекта ГСН-ГСВ, подготовку исполнительной документации, сдачу объекта ОАО «Калининградсгазификация», лабораторное сопровождение, получение акта ВДПО. Стоимость указанных работ составила 126970 рублей. Она (истец) < Дата > оплатила ответчику 80000 рублей, < Дата > оплатила 20000 рублей. Поскольку ответчик свои обязательства по договору в части сдачи объекта в эксплуатирующей организации не исполнил, на ее претензионное письмо сообщил о невозможности исполнения договора по причине необходимости внесения изменений в проектную документацию, составление которой возложено договором на нее, вместе с тем не отрицал факт выполнения строительно-монтажных работ при отсутствии согласованного проектного решения, заключенного договора о подключении (технологическом присоединении) просит признать заключенный договор строительного подряда от < Дата > № прекращенным, взыскать с ответчика в ее пользу денежные средства, оплаченные по договору строительного подряда от < Дата > № рублей, неустойку за нарушение сроков окончания работ в размере 40260 рублей, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере 126970 рублей, компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а также понесенные судебные расходы в размере 15000 рублей.

В судебном заседании истец Короленко Н.Г., ее представитель Дорохова А.Н., действующая на основании доверенности от 16.12.2019 серии 39 АА № 1943614, заявленные требования поддержали по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении, ходатайстве об изменении оснований исковых требований, впоследствии представили суду текст мирового соглашения, выраженного в подписанном сторонами и адресованном суду заявлении в письменной форме, заявление приобщено к материалам дела, на что указано в протоколе судебного заседания.

Представитель ООО «ГазТехноСтрой» Еременко П.В., действующий на основании доверенности от 15.07.2020 серии 39 АА № 2081374, в судебном заседании, подтвердил факт составления сторонами проекта мирового соглашения, просил суд мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить, указал, что последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, ему известны и понятны.

По условиям мирового соглашения:

- стороны договорились считать расторгнутым договор от < Дата > №;

- истец оставляет у себя установленное ответчиком по договору газовое оборудование и использованные для его установки материалы, общей сметной стоимостью 52220 рублей, при этом, истец снижает размер своего требования по возврату уплаченных ею по договору денежных средств со 100000 рублей до 47780 рублей;

- ответчик до подписания настоящего мирового соглашения удовлетворил требования истца по настоящему иску в части:

- возврата 47780 рублей, оплаченных истцом по договору за минусом сметной стоимости материалов в размере 52220 рублей;

- оплаты 40260 рублей неустойки за нарушение сроков окончания исполнения работ;

- оплаты 15000 рублей в качестве компенсации морального вреда;

- оплаты 15000 рублей в качестве компенсации представительских расходов.;

- общая сумма оплаченная ответчиком истцу в счет частичного удовлетворения исковых требований составила 118040 рублей.

- истец отказывается от заявленных требований в полном объеме, в том числе: о взыскании 126970 рублей в качестве неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя, взыскании штрафа в размере 50% от сумм, присужденных в его пользу судом;

- в связи с согласием истца оставить у себя установленное ответчиком газовое оборудование ответчик, до подписания настоящего мирового соглашения передал истцу: бланк договора на гарантийное и сервисное обслуживание газового котла, бланк акта приема под пуско-наладочные работы, гарантийный талон в отношении газового котла, а также иную документацию в отношении установленного оборудования и материалов согласно строительного паспорта объекта (Приложение 1 к мировому соглашению);

- в связи с тем, что согласно п. 2 ст.704 ГК РФ ответчик несет ответственность за ненадлежащее качество установленного им оборудования, стороны пришли к соглашению, что ответчик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении установленного им оборудования в форме безвозмездного устранения его недостатков, возникших в течение 12 месяцев со дня ввода этого оборудования в эксплуатацию;

- ответчик гарантирует истцу, при возобновлении между сторонами отношений по газификации предусмотренного договором объекта, выполнить предусмотренные договором, но не выполненные на момент его расторжения работы по указанной в сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью договора, цене. При этом истец обязуется оплатить ответчику частично выполненные ответчиком на день расторжения договора строительно-монтажные работы согласно установленному договором сметному расчету в размере 43000 рублей;

- в случае возобновления между истцом и ответчиком отношений по газификации предусмотренного договором объекта сторонами составляется самостоятельный договор с учетом предусмотренных данным мировым соглашением условий. При необходимости в предмет новых договорных отношений по согласованию сторон включаются дополнительные работы, не предусмотренные прекращенным договором, а именно строительство иждивением ответчика подземного газопровода и сдача его в эксплуатацию.

Учитывая, что условия мирового соглашения закону не противоречат, прав и охраняемых законом интересов других лиц не нарушают, суд считает, что мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.153.8 – 153.10 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение между сторонами по делу: истцом Короленко Н.Г., при участии ее представителя - Дороховой А.Н., действующей на основании доверенности от 16.12.2019 серии 39 АА № 1943614 и ООО «ГазТехноСтрой» в лице генерального директора Пушкарёвой В.И., представителя ООО «ГазТехноСтрой» Еременко П.В., действующего на основании доверенности от 15.07.2020 серии 39 АА № 2081374, по которому:

- договор строительного подряда от < Дата > № считается расторгнутым < Дата >;

- истец Короленко Н.Г. оставляет у себя установленное ответчиком и ООО «ГазТехноСтрой» по договору от < Дата > № газовое оборудование и использованные для его установки материалы, общей сметной стоимостью 52220 (пятьдесят две тысячи двести двадцать) рублей, при этом, истец снижает размер своего требования по возврату уплаченных ею по договору денежных средств со 100000 (сто тысяч) рублей до 47780 (сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей;

- ответчик ООО «ГазТехноСтрой» до подписания настоящего мирового соглашения удовлетворил требования истца Короленко Н.Г. по настоящему иску в части:

- возврата 47780 (сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, оплаченных истцом по договору за минусом сметной стоимости материалов в размере 52220 (пятьдесят две тысячи двести двадцать) рублей;

- оплаты 40260 (сорок тысяч двести шестьдесят) рублей неустойки за нарушение сроков окончания исполнения работ;

- оплаты 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в качестве компенсации морального вреда;

- оплаты 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в качестве компенсации представительских расходов;

- общая сумма, оплаченная ответчиком ООО «ГазТехноСтрой» истцу Короленко Н.Г. в счет частичного удовлетворения исковых требований составила 118040 (сто восемнадцать тысяч сорок) рублей;

- истец Короленко Н.Г. отказывается от заявленных требований к ООО «ГазТехноСтрой» в полном объеме, в том числе: о взыскании 126970 рублей в качестве неустойки за нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя, взыскании штрафа в размере 50% от сумм, присужденных в его пользу судом;

- в связи с согласием истца Короленко Н.Г. оставить у себя установленное ответчиком ООО «ГазТехноСтрой» газовое оборудование ответчик, до подписания настоящего мирового соглашения передал истцу: бланк договора на гарантийное и сервисное обслуживание газового котла; бланк акта приема под пуско-наладочные работы; гарантийный талон в отношении газового котла, а также иную документацию в отношении установленного оборудования и материалов согласно строительного паспорта объекта (Приложение 1 к мировому соглашению);

- ответчик ООО «ГазТехноСтрой» принял на себя гарантийные обязательства в отношении установленного им оборудования в форме безвозмездного устранения его недостатков, возникших в течение 12 месяцев со дня ввода этого оборудования в эксплуатацию;

- ответчик ООО «ГазТехноСтрой» гарантирует истцу Короленко Н.Г., при возобновлении между сторонами отношений по газификации предусмотренного договором от < Дата > № объекта, выполнение предусмотренных данным договором, но не выполненных на момент его расторжения работ по указанной в сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью договора, цене. При этом истец Короленко Н.Г. обязуется оплатить ответчику частично выполненные ответчиком на день расторжения договора строительно-монтажные работы согласно установленному договором сметному расчету в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей;

- в случае возобновления между истцом Короленко Н.Г. и ответчиком ООО «ГазТехноСтрой» отношений по газификации предусмотренного договором от < Дата > № объекта сторонами составляется самостоятельный договор с учетом предусмотренных данным мировым соглашением условий. При необходимости в предмет новых договорных отношений по согласованию сторон включаются дополнительные работы, не предусмотренные прекращенным договором, а именно строительство иждивением ответчика подземного газопровода и сдача его в эксплуатацию.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Короленко Н.Г. к ООО «ГазТехноСтрой» о признании договора прекращённым, взыскании уплаченных по договору денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных издержек - прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья: подпись