Решение по делу № 2-1273/2023 (2-6251/2022;) от 26.12.2022

Дело 2-1273(2023)

59RS0005-01-2022-007146-06

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 мая 2023 года г.Пермь

Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Вязовской М.Е.

при секретаре Пироговой О.Г.,

с участием представителя истца по доверенности Сидоровой Н.С., ответчиков Мосиной О.Б., Полушкина А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Газпром газораспределение Пермь» в лице Пермского филиала к Мосиной Ольге Борисовне, Полушкину Александру Борисовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств с наследников,

установил:

АО «Газпром газораспределение Пермь» в лице Пермского филиала обратился в суд с иском к Мосиной Ольге Борисовне, Полушкину Александру Борисовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств с наследников, указав в заявлении, что АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Основанием для обращения Истца в суд послужила закрепленная на законодательном уровне обязанность Общества по совершению действий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту Правила №) установлена обязанность Общества, как газораспределительной организации, владеющей на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капительного строительства Заявителя выдать технические условия на подключение такого объекта, при наличии технической возможности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством.

В силу п. 59 Правил № подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Основание для отказа от заключения договора подключения (технологического присоединения) определены п. 74 (1) Правил №, при этом в случае наличия технической возможности подключения отказ исполнителя от заключения договора о подключении не допускается.

Таким образом, согласно Правилам №, AO «Газпром газораспределение Пермь» как специализированная организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил № и наличии технической возможности.

Пунктом 3 Правил № определен порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее ОКС), в т.ч.:

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования ОКС к подключению (технологическому присоединению);

e) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

29.06.2018 года между Полушкиной Лидией Александровной и АО «Газпром газораспределение Пермь» заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении) ОКС сети газораспределения, где Исполнитель взял на себя обязательство осуществить подключение жилого дома Заявителя, расположенного по адресу: <адрес> сети газораспределения, а Заявитель, в свою очередь, обязался выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями (обеспечить готовность своего объекта к подключению (технологическому присоединению) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 1.3. Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) ОКС Заявителя составляет 9 месяцев со дня заключения Договора. B дальнейшем указанный срок продлевался дополнительными соглашениями, последним дополнительным соглашением от 26.11.2018 года срок продлен до 30.05.2019 года.

B соответствии с условиями договора (п. 3.1) размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения утвержден Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.12.2017 года №-тп и составляет 40 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 6101 руб. 69 коп.

B силу пункта 88 Правил №, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (раздел ІІ Договора).

B соответствии пунктом 89 Правил № заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

Пунктом 2.1. Договора установлены обязательства Исполнителя, аналогичные п.98 Правил №, где исполнитель в т.ч. обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, a также по подготовке сети газораспределения к подключению ОКС заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения.

Пунктом 2.3. Договора установлены обязательства Заявителя, аналогичные в п.100 Правил №, где заявитель в т.ч. обязан: а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Указанное свидетельствует о том, что законодательством предусмотрена обязанность Исполнителя проводить строительство газопровода до границы участка каждого собственника, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В целях выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Исполнитель выполнил следующие мероприятия: проектные и предпроектные работы, кадастровые работы по оформлению земельного участка для строительства газовой, что подтверждается приложенными расчетом и документами.

26.11.2019 года в адрес Истца поступили заявление о расторжении Договора от правопреемника (наследника) Мосиной Ольги Борисовны, к заявлению прилагалось свидетельство о смерти Полушкиной Л.А.

Согласно справочной информации Федеральной нотариальной палаты с сайта: <данные изъяты>, дата смерти Полушкиной Лидии Александровны ДД.ММ.ГГГГ, наследственное дело № открыто нотариусом ФИО3.

03.12.2019 сопроводительным письмом Истец направил соглашение о расторжении с указанием фактически понесенных расходов в размере 49849,71 рублей, подписанный экземпляр соглашения о расторжении обратно не возвращался.

Таким образом, обстоятельствами неосуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) жилого дома по адресу: <адрес> подключения явились объективные причины, а именно отказ нового собственника от осуществления мероприятий по подключению жилого дома.

Согласно п.62 Правил № договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с соблюдением особенностей, определенных Правилами №.

Пунктом 1 статьи 782 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В соответствии с п. 102 Правил № изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением. Согласно п.35 Правил № при смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе переоформить на себя ранее выданные технические условия. Для этого новый правообладатель направляет в газораспределительную организацию, выдавшую технические условия, заявку о смене правообладателя земельного участка с приложением технических условий и копий правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок.

В соответствие сo ст. ст. 1175 и 1153 ГК РФ наследники несут ответственность по долгам наследодателя и могут принять наследство, если погасят его долги.

Поскольку гражданским законодательством и Правилами № не предусмотрено расторжение договора подключения в одностороннем порядке по инициативе исполнителя, в силу ст.418 ГК РФ обязательства считаются прекратившимися ввиду смерти гражданина, от нового собственника поступило заявление о расторжении Договора подключения в 2019 году, в связи с чем заинтересованности в дальнейшей газификации подключаемого объекта у нового собственника не имеется, Общество понесло расходы в связи с реализацией Договора.

В целях соблюдения досудебного порядка предъявления имущественного требования в суд, 13.05.2022 Обществом направлена претензия собственнику жилого помещения об оплате фактически понесенных расходов исполнителем в размере 49849,71 рублей по Договору подключения.

28.07.2022 в адрес Истца поступает заявление о расторжении Договора и заявление о предоставлении рассрочки по оплате суммы фактически понесенных расходов в размере 49849,71 рублей, указанной в претензии от 13.05.2021 №, ответным письмом Общество направило соглашение о расторжении и о рассрочке оплаты задолженности, обратно подписанный экземпляр соглашения не возвращался.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (пункт 1). По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в тех случаях, когда кредитор не может требовать по суду исполнения обязательства в натуре должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательства, если отсутствуют основания для прекращения обязательства, например, предусмотренные пунктом 1 статьи 416 и пунктом 1 статьи 417 ГК РФ (статья 15 пункт 2 статьи 396 ГК РФ).

В соответствии ст.203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).

Руководствуясь вышеизложенным, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате фактически понесенных расходов составляет 49 849 рублей 71 копейка.

В соответствии с требованиями ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно представленным нотариусом документам свидетельство о праве на наследство, выдано 30.07.2019 в установленном законом порядке, в т.ч. на жилой дом, расположенный адресу <адрес> наследникам: сыну – Полушкину А.Б. и дочери – Мосиной О.Б.

Истец с учетом уточненного иска просит расторгнуть Договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> сети газораспределения, взыскать с правопреемников (наследников) Мосиной Ольги Борисовны и Полушкина Александра Борисовича в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь» солидарно сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 49849 рублей 71 копейку и расходы по уплате госпошлины в размере 7695 рублей.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала, дала пояснения аналогичные исковым требованиям, пояснила, что марте 2019 им нам стало известно о смерти заявителя, сам документ представлен в ноябре 2019. Они продолжали выполнять работы, просит взыскать убытки 49849,71 рублей.

Ответчик Мосина О.Б. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, пояснила что провести газ в дом хотела ее мама, она заключила договор ей одобрили субсидию, в январе 2019г. мама умерла. Считает, что со смертью мамы права и обязанности по договору прекратились, поэтому она не должна оплачивать долги мамы. Она писала заявление о расторжении договора и о предоставлении рассрочки на оплату суммы, ее ввели в заблуждение, она все заявления писала под диктовку сотрудников Газпрома, сказали, если напишет заявление сможет участвовать в программах.

Ответчик Полушкин А.А. в судебном заседании с требованиями не согласился, пояснил, что думал договор расторгли, мама умерла, на этом все закончено, просил применить срок исковой давности.

Нотариус ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещена, просила рассматривать дело в свое отсутствие.

Выслушав представителя истца, ответчиков, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ст. 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № (действующими на дату заключения договора).

Согласно п. 2 указанных Правил, «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

«заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности;

«исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов; «точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя;

«фактическое присоединение» - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.

Согласно п.3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713;

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017г. №.

Согласно п.59 Правил, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно п. 85(4) Правил, в случае если мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению в соответствии с пунктом 85(3) настоящих Правил).

Для продления указанного срока заявитель не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю письменное предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению.

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письменного предложения направляет заявителю в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки) подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления мероприятий по подключению, осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 88 настоящих Правил.

Согласно п. 88 Правил, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем….

Согласно п.96 Правил, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Согласно п. 97 Правил, мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п.98 Правил, исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

Согласно п. 100 Правил, заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 98 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях;

г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства исполнителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий;

д) внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Согласно абз. 3 ст. 23.2 ФЗ от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" затраты газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства, включаются в расходы газораспределительной организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предусмотренных частью второй статьи 17 настоящего Федерального закона специальных надбавок к указанным тарифам, а также платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, не допускается включение расходов газораспределительной организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам, а в состав тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам не допускается включение расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно п. 26(18) "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" при определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.

Согласно п. 26(21) указанных Основных положений, в целях определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в отношении заявителей, указанных в абзаце первом пункта 26(22) настоящих Основных положений, газораспределительные организации ежегодно, не позднее 1 октября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) прогнозные сведения о планируемых расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

Согласно п.26(22) указанных Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), если иное не установлено настоящим пунктом, устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение. В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

При этом газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.

В случае если для газораспределительной организации специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям не устанавливается, размер выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если для газораспределительной организации устанавливается специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, то выпадающие доходы газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если средств, получаемых от применения специальной надбавки, недостаточно для покрытия выпадающих доходов газораспределительной организации, размер непокрытых за счет специальной надбавки выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. Для компенсации выпадающих доходов газораспределительных организаций посредством учета соответствующих средств при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов направляют соответствующую информацию с приложением принятых решений и расчетов в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок до 15 ноября года, предшествующего очередному году.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В судебном заседании установлено, что истец АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, оказывающей услуги по передаче природного газа, и осуществляет деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Полушкина Лидия Александровна являлась собственником жилого помещения по адресу <адрес>1.

По заявлению от 8.06.2018г. Полушкиной Л.А. 21.06.2018г. были получены технические условия № на подключение объекта капитального строительства – жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>1, к газопроводу низкого давления (л. д. 10-11).

21.06.2018г. между АО «Газпром газораспределение Пермь» (исполнитель) и Полушкиной Л.А. (заявитель), от имени которой действовал опекун Полушкин А.Б., заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителей 1 категории к сети газораспределения №, в соответствии с которым исполнитель обязуется осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а заявитель обязуется обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) а пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 2.1 договора, исполнитель обязан:

Разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка Заявителя;

Направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения);

Осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению Объекта и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п.1.3 договора.

Проверить выполнение Заявителем Технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее, чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

Осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного Договором дня подключения, но не ранее подписания Акта о готовности сетей.

Направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п.2.3 договора, Заявитель обязан:

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) по (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);

обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями;

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения;

внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором;

подписать акт о готовности сетей и акт о подключении в день их предоставления исполнителем;

в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя уведомления в соответствии с п.2.1.10 настоящего договора исполнить требование исполнителя по внесению 100 процентов платы за технологическое присоединение. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Согласно п. 3.1 договора, плата за подключение (технологическое присоединение) Объекта установлена Постановлением РСТ №-тп от 27.12.2017г. и составляет 40 000 рублей, в том числе НДС 18% 6 101 руб. 69 коп.

Согласно п.1.3 договора, Срок выполнения мероприятий по подключению Объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора (л.д.8-9).

Дополнительным соглашением от 26.11.2018г. к договору о подключении (технологическом присоединении) № от 21.06.2018г., срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства по <адрес> продлен до 31.05.2019г. (л. д. 12).

ДД.ММ.ГГГГ. Полушкина Лидия Александровна умерла.

4.02.2019г. АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес Полушкиной Л.А. письмо (л.д.28), в котором сообщило об окончании работ по проектированию газораспределительной сети до границы земельного участка и определении дочки подключения.

20.03.2019г. АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес собственника жилого дома (л.д.30) письмо, в котором просило нового собственника подойти в Пермский филиал для решения вопроса по дальнейшей газификации жилого дома.

Аналогичное письмо было направлено собственникам 13.08.2019г.

26.11.2019г. Мосина О.Б. обратилась в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» с заявлением (л.д. 32), в котором просила расторгнуть договор о подключении №.

3.12.2019г. АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес Мосиной О.Б. (л.д.22-24) письмо, в котором направило документы: проекты дополнительного соглашения на смену собственника и соглашение о расторжении к договору подключения от 21.06.2018г.

26.02.2020. АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес Мосиной О.Б. (л.д.25) письмо, в котором направило документы: оригиналы дополнительного соглашения на смену собственника и соглашение о расторжении к договору подключения от 21.06.2018г., счет на оплату.

13.05.2022. АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес собственника жилого помещения (л.д.17,18) претензию об оплате суммы 49 849,71 рублей в связи с фактическим несением обществом расходов при исполнении обязательств по договору № с расчетом фактически понесенных расходов.

24.06.2022 АО «Газпром газораспределение Пермь» направило в адрес Мосиной О.Б. (л.д.15-16) письмо по ее обращению от 16.06.2022г., в котором подробно дан ответ относительно ранее заключенного с Полушкиной Л.А. договора о подключении №, о внесении в него изменений относительно стороны договора, относительного заключения нового договора и применения действующего законодательства, в котором вновь было указано на несение АО «Газпром газораспределение Пермь» фактических расходов в размере 49 849,72 рублей.

28.07.2022г. Мосина О.Б. обратилась в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» с заявлением (л.д. 33), в котором просила предоставить рассрочку по оплате суммы указанной в претензии от 13.05.2022г. в размере 49849,71 рублей на 24 месяца в связи с трудным материальным положением. Обязалась оплачивать платежи в установленные сроки.

Как следует из положений ч. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.

Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Согласно ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Согласно ст.1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как разъяснено в п. 58, 60, 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства.

Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ).

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства. Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда.

Судом установлено, что после смерти Полушкиной Л.А. нотариусом Пермского городского нотариального округа Пермского края ФИО3 заведено наследственное дело № (л.д.44-49).

С заявлениями о принятии наследства обратились: дочь наследодателя Полушкиной Л.А. - Мосина О.Б. и сын – Полушкин А.Б.

30.07.2019 нотариусом Пермского городского нотариального округа ФИО3 выданы следующие свидетельства о праве на наследство по закону:

Мосиной О.Б. в 1/2 доле части жилого дома, состоящей из 3-комнатной квартиры по адресу: <адрес> и ? доли в праве собственности на: земельный участок площадью 2332 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: многоквартирные жилые дома, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, права на денежные средства;

Полушкину А.Б. в 1/2 доле части жилого дома, состоящей из 3-комнатной квартиры по адресу: <адрес> и ? доли в праве собственности на: земельный участок площадью 2332 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: многоквартирные жилые дома, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, права на денежные средства.

Таким образом, с принятием наследства к Мосиной О.Б. и Полушкину А.Б. перешли обязательства наследодателя Полушкиной Л.А. по погашению задолженности по договор о подключении № в пределах стоимости перешедшего каждому из них наследственного имущества.

Иных наследников умершей Полушкиной Л.А. судом не установлено.

Согласно расчету истца размер фактически понесенных расходов на осуществление обязательных мероприятий по подключению (л.д.51-65) составил 49 849,71 рублей, из них: проектные работы – 32856,57 руб. (схема трассы – 12618 руб., инженерно-геодезические и геологические изыскания – 10224,59 руб., согласование материалов геодезических измерений на земельный участок под строительство газопровода – 4131,84 руб., согласование проекта (ОАО МРСК Урала-Пермэнерго) – 838,98 руб., согласование проекта ООО Новогор-Прикамье - 3398,33 руб., ПИР – 1644,83 руб.), строительно-монтажные работы - 0 руб., прочие работы – 16 993,14 руб. (кадастровые работы по оформлению земельного участка – 16993,14 руб.). Также в составе указанных расходов имеется акт выполненных работ от 12.02.2019, т.е. составленный после смерти наследодателя. Вместе с тем, о смерти заказчика Полушкиной Л.А. истцу стало известно, как указывает представитель, в марте 2019г., в связи с чем собственникам было направлено письмо от 20.03.2019г. Доказательств того, что наследники сообщили о смерти заказчика ранее марта 2019г. суду ответчиками не представлено.

В связи с чем суд считает, что задолженность заказчика составила 49 489,71 рублей.

В подтверждение несения указанных расходов истцом представлены документы (л.д.52-65), из которых следует, что работы отраженные в актах выполнялись, в том числе в отношении объекта по <адрес>.

Таким образом, в судебном заседании нашел свое подтверждение факт исполнения АО «Газпром газораспределение Пермь» принятых на себя обязательств по договору № от 21.06.2018 года. Ответчиком расчеты истца не опровергнуты, доказательств несения истцом расходов в меньшем размере не представлено

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства, а размер задолженности, подлежащей взысканию с наследников, определяется на время вынесения решения суда.

Ответчиками представлена выписка из ЕГРН на жилое помещение по <адрес> по состоянию на 31.07.2019г., согласно которой кадастровая стоимость объекта составила 1839564,65 рублей. Не смотря на то, что рыночная стоимость полученного в наследство имущества не определялась, доказательств того, что полученного в наследство имущества не хватает для покрытия задолженности в размере 49849,71 рублей, судом не установлено. Ответчики не отрицали того, факта, что полученного ими наследственного имущества в денежном выражении больше, чем предъявленная истцом задолженность.

Относительно взыскания указанной суммы, суд приходит следующему:

Согласно ст.1175 ГК РФ кредиторы наследодателя праве предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.

Возражая относительно исковых требований о взыскании суммы ответчики заявили о пропуске истцом срока исковой давности для предъявления иска, просили его применить.

Согласно ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Статьей 200 ГК РФ определено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Согласно статье 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Согласно ст.204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Согласно ч.2 ст. 206 ГК РФ если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново.

Как следует из разъяснений, данных в п.п.20,21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).

К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения.

Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (пункт 2 статьи 206 ГК РФ).

Суд принимает во внимание то, что наследодатель умер и истцу стало известно об этом не ранее 20.03.2019г. Суд истец обратился 26.12.2022г., т.е. с пропуском срока исковой давности для защиты нарушенного права.

В связи с заявлением ответчика Полушкина А.Б. о применении срока исковой давности, суд считает, что к данному ответчику в иске следует отказать. Однако, Мосина О.Б. обратившись 28.07.2022 в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» с письменным заявлением (л.д. 33), в котором просила предоставить рассрочку по оплате суммы указанной в претензии от 13.05.2022г. в размере 49849,71 рублей и обязалась оплачивать платежи в установленные сроки, тем самым в силу положений ч.2 ст. 206 ГК РФ признала долг в письменной форме по истечении срока исковой давности.

С учетом изложенного, с Мосиной О.Б. в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь» следует взыскать в пределах суммы принятого наследства, фактически понесенные расходы по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу <адрес> к сети газораспределения № от 21.06.2018г. в размере 49 849,71 рублей.

Истец также просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу <адрес> к сети газораспределения № от 21.06.2018г., в связи с неисполнением со стороны заказчика и впоследствии его правопреемников со своей стороны условий договора.

Как следует из материалов дела, 26.11.2019г. Мосина О.Б. обратилась в Пермский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» с заявлением (л.д. 32), в котором просила расторгнуть договор о подключении №.

В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 450.1 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" заказчик (потребитель) вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Поскольку наследодатель Полушкина Л.А. в силу закона являлась потребителем, Мосина О.Б. и Полушкин А.Б. являются в силу закона ее правопреемниками, соответственно права потребителя перешли к ответчикам Мосиной О.Б. и Полушкину А.Б. При этом закон позволяет потребителю отказаться от договора, что ответчиком Мосиной О.Б. и было сделано в одностороннем порядке.

Согласно п. 2 ст. 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Учитывая положения действующего законодательства и отказ Мосиной О.Б. от договора 26.11.2019, который истцом был получен, договор на дату рассмотрения дела уже расторгнут. Соответственно, требования истца о расторжении договора по указанным истцом основаниям удовлетворению не подлежат.

На основании ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

С ответчика Мосиной О.Б. в пользу истца подлежит взысканию госпошлина с учетом удовлетворенных судом исковых требований материального характера в размере 1695 рублей. В остальной части (6000 рублей), поскольку истцу в удовлетворении иска отказано, госпошлина взысканию с ответчика не подлежит. В части взыскания госпошлины с Полушкина А.Б. истцу следует отказать в связи с полным отказом к данному ответчику в иске.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Мосиной Ольги Борисовны (паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ.) в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь» фактически понесенные расходы по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу <адрес> к сети газораспределения № от 21.06.2018г. в размере 49 849,71 рублей и в возврат госпошлину в размере 1695 рублей.

В остальной части исковых требований АО «Газпром газораспределение Пермь» к Мосиной Ольге Борисовне, Полушкину Александру Борисовичу о расторжении договора, взыскании денежных средств отказать.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья: подпись

Копия верна. Судья: