Решение по делу № 2-143/2023 от 01.02.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уяр                                                                                                        19 июля 2023 года

Уярский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Приваловой О.В.,

при ведении протокола помощником судьи Рачиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Ширяевой Ольги Андреевны к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Ширяева О.А. обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа.

Требования в исковом заявлении и в судебном заседании лично мотивировала тем, что 19.04.2022 года она заключила с ПАО «Россети Сибирь» договор № 20.2400.4109.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащего ей жилого дома по адресу: <адрес>. Максимальная мощность присоединяемого энергопринимающего устройства составляет 15 кВт, категория надежности: третья. Оплату по договору в размере 550 рублей истец произвела 19.04.2022 года. Согласно п. 24 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 19.10.2022 года. 21.09.2022 года истец через личный кабинет в ПАО «Россети Сибирь» направила обращение, на которое 31.10.2022 года ответчиком была дан ответ о переносе срока выполнения работ в связи с отсутствием средств на строительно-монтажные работы. 25.11.2022 года истцом также через личный кабинет направлена претензия о нарушении срока выполнения работ, ответ на которую до настоящего времени не получен. Срок исполнения ответчиком обязательств по договору истек, однако ответчик свои обязательства не исполнил. Действиями ответчика нарушены ее права потребителя, причинен моральный вред, в том числе невозможностью проживать в принадлежащем ей жилом помещении.

С учетом заявления об уточнении исковых требований просит обязать ПАО «Россети Сибирь» в срок не позднее одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающего устройства, принадлежащего Ширяевой О.А. жилого дома по адресу: <адрес>А в соответствии с условиями договора №20.2400.4109.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.04.2022 года; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» договорную неустойку с 20.10.2022 года по 19.07.2023 года за неисполнение обязательств по договору №20.2400.4109.222 об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2022 года в размере 7 507 рублей 50 копеек; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» договорную неустойку с 20.07.2023 года по день фактического исполнения обязательств по договору №20.2400.4109.22 об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2022 года из расчета: 550 рублей (общий размер платы за технологическое присоединение согласно договору) х 5% х кол-во дней просрочки исполнения обязательств; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору №20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года по истечению одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 500 рублей за каждый календарный день просрочки; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Левенко М.С. просил в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку у ответчика отсутствует финансовая возможность выполнения условий публичного договора, заключенного с истцом. Согласно представленному отзыву ответчик (сетевая организация), независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, обязан заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. По условиям договора от 20.04.2022 № 20.2400.4109.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для ПАО «Россети Сибирь» как сетевой организации, предусмотрены, в том числе, обязанности по строительству новых объектов электроэнергетики, а именно: строительство ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ; выполнить реконструкцию В Л 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10. Номера опор реконструируемого участка линии, способ прокладки, марку, тип и сечение провода определить проектом; выполнить монтаж    комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442). Согласно заключенному между Ширяевой О.А. и ПАО «Россети Сибирь» договору № 20.2400.4109.22 размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, что явно не соответствует стоимости работ и объему исполняемых работ по настоящему договору, стоимость работ по договору составляет 97 566 рублей 94 копеек. Реализация договоров льготного технологического присоединения максимальной мощностью не более 150 кВт осуществляется в рамках инвестиционной программы утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации на период 5 лет. На период с 2020 по 2024 год инвестиционная программа утверждена приказом от 25.12.2019 № 29@» «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020 - 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@» с планом финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам. Приказом от 23.12.2020 № 21@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 29@» внесены изменения в инвестиционную программу 2020-2024 г.г. с планом финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам. Источниками финансирования являются средства полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государствам ценам (тарифам) и иные. Льготное ТП - вид деятельности, тариф на которое утверждает государство, в лице органа регулирования. Понятие «льготное» означает, что его стоимость минимальна и доступна заявителю. До 01.07.2022 стоимость ЛТП до 15 кВт составляла 550 руб. с НДС. В состав платы 550 руб. входят затраты непосредственно на материалы в точке присоединения (действие по присоединению готового устройства заявителя к сетям, т.е. минимальные затраты в части себестоимости). Мероприятий инвестиционного характера в состав данной платы не включено полностью. План по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения формируется на год с учетом прогноза вновь заключаемых договоров ТП срок исполнения которых приходится на отчетный период, кроме того проводится его ежеквартальная корректировка. Формирование плана и его корректировка осуществляется в рамках средств утвержденных инвестиционной программой. В зоне ответственности Филиала «Красноярскэнерго» находится обязательство по исполнению договоров льготного    технологического присоединения в рамках утвержденной инвестиционной программы с учетом имеющихся источников финансирования капитальных вложений. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для потребителей мощностью до 150 кВт включительно существенно ниже экономически обоснованного уровня. Задержка выполнения мероприятий вызвана недостатком финансирования, а также действующими ограничениями для бизнеса и сложностью поставок материалов и агрегатов в связи с действующими санкциями недружественных государств. В связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, а также явной несоразмерностью стоимости и объема выполняемых со стороны ПАО «Россети Сибирь» работ и размера вносимой со стороны истца оплате по договору и объема мероприятий осуществляемым истцом по договору, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 6 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее чем 6 месяцев не представляется возможным. Размер судебной неустойки и денежной компенсации морального вреда полагает завышенным.

    Выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, дав им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Пунктом 1 ст. 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Отношения между сетевой организацией и заявителями в связи с заключением и исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пункт 7 Правил устанавливает процедуру технологического присоединения:

    а)    подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение;

    б)    заключение договора;

    в)    выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

    г)    получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (в данном случае - не требуется);

    д)    осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

    е)    составление акта об осуществлении технологического присоединения по установленной форме.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению установлен п. 18 Правил и включает в себя:

    а)    подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

    б)    разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

    в)    разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

    г)    выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий;

    д)    направление заявителем уведомления о выполнении технических условий, проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между ПАО «Россети Сибирь» и Ширяевой О.А. был заключен договор № 20.2400.4109.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома по адресу: <адрес>. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт, категория надежности: третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (п.1).

Точка присоединения к электрическим сетям указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (п. 4 договора).

В соответствии с п. 5 договора, технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 10 технических условий № 8000497663, являющихся Приложением к договору об осуществлении технологического присоединения №20.2400.4109.22, сетевая организация осуществляет, в том числе: подготовку технических условий на технологическое присоединение; проверку выполнения технических условий со стороны заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работ энергопринимающих устройств заявителя; запроектировать и построить ЛЭП-0.4 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0.4 кВ.; выполнить реконструкцию В Л 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-10. Номера опор реконструируемого участка линии, способ прокладки, марку, тип и сечение провода определить проектом; выполнить монтаж    комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

В соответствии с п. 11 технических условий заявитель осуществляет: ввод от комплекса учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 11 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 91 рубль 67 копеек.

Согласно п. 12 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Согласно п. 24 договора – договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Обязательства по оплате услуг сетевой организации заявителем были исполнены в соответствии с условиями договора от 19.04.2022 года, за технологическое присоединение истец Ширяева О.А. 19.04.2022 года оплатила 550 рублей, что подтверждается чеком по операции от 19.04.2022 года и не оспаривается ответчиком.

Согласно выписке из ЕГРн от 17.03.2022 года жилой дом по адресу: РФ, <адрес>А завершен строительством в 2020 году, собственником жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, является Ширяева О.А..

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4109.22 ПАО «Россети Сибирь» не исполнен, что не оспаривалось сторонами в ходе рассмотрения дела. При этом сведений о невозможности его исполнения в связи с невыполнением Ширяевой О.А. каких –либо технических условий или иных условий договора, суду не представлено, ответчик на них не ссылается. Доводы ответчика об отсутствии у сетевой организации финансовой возможности осуществить выполнение технических условий к договору и произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям суд полагает несостоятельными, поскольку отсутствие достаточных денежных средств у сетевой организации не должно влечь нарушения прав истца-потребителя, заключившего с ответчиком договор. Доказательств того, что ответчиком принимались достаточные меры, направленные на выполнение мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям, и невыполнение условий договора произошло вне зависимости от действий ответчика, суду не представлено.

Учитывая, что ПАО «Россети Сибирь» в установленный договором на технологическое присоединение от 19.04.2022 года срок обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Ширяевой О.А. не исполнены, суд полагает, что имеются основания для удовлетворения заявленных ею требований о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора.

Оценивая требования истца о взыскании с ответчика предусмотренной условиями договора неустойки, исчисленной за период с 20.10.2022 года по 19.07.2023 года в размере 7 507 рублей 50 копеек, суд полагает следующее.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 20 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Просрочка исполнения ответчиком срока исполнения обязательств по договору составляет 273 дня за период с 20.10.2022 года (день, следующий за днем, когда обязательство должно было быть исполнено) по 19.07.2023 года (день вынесения решения суда). Исходя из расчета: 550х5%х273=7 507 рублей 50 копеек.

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, длительности допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательства, суд не усматривает оснований для снижения размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на который имеется ссылка судов первой и апелляционной инстанции, разъяснено, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Суд, с учетом изложенного, полагает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика предусмотренной п. 20 договора от 19.04.2022 года неустойки до момента фактического исполнения решения суда. Поскольку размер неустойки составляет 27 рублей 50 копеек в день (550х5%=27,5), взыскание неустойки следует производить в размере 27 рублей 50 копеек за каждый календарный день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку судом установлено нарушение ответчиком ПАО «Россети Сибирь» прав истца Ширяевой О.А. как потребителя, суд полагает подлежащим удовлетворению ее требование о взыскании денежной компенсации морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень нравственных страданий истца, длительность нарушения прав истца, принцип разумности и считает необходимым взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Ширяевой О.А. денежную компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей.

На основании п. 6 ст.13 Закона РФ «О Защите прав потребителя» с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Ширяевой О.А. также подлежит взысканию штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере, который составит в размере 4 753 рубля 75 копеек, исходя из расчета: 7 507 рублей 50 копеек (неустойка) + 2 000 рублей (денежная компенсация морального вреда) = 9 507, 50 :2 = 4 753 рубля 75 копеек.

Оценивая требования Ширяевой О.А. о взыскании судебной неустойки, суд полагает следующее.

Согласно статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

На основании части 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункту 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 32 данного Постановления, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Судом удовлетворены требования Ширяевой О.А. о возложении на ответчика обязанности осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств электрической энергии дома, принадлежащего Ширяевой О.А., расположенного по адресу: <адрес>А.

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, принимая во внимание, что требование истца об осуществлении технологического присоединения носит неимущественный характер, суд полагает необходимым установить размер судебной неустойки 50 рублей за каждый календарный день, начиная со следующего дня после истечения установленного срока для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года и по день фактического исполнения решения суда.

Согласно ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Принимая во внимание, что в силу ч. 3 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» истец был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 300 рублей за требование о компенсации морального вреда, 300 рублей за требование о возложении обязанности по осуществлению технологического присоединения и 400 рублей за требование имущественного характера о взыскании неустойки, а всего 1000 рублей.

Согласно ст. 204 ГПК РФ, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Таким образом, в соответствии с данной статьей суд вправе установить срок исполнения решения.

Поскольку исполнение мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства электрической энергии требует определенного времени, суд считает возможным определить срок исполнения судебного решения один месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Про том суд полагает, что с учетом длительности неисполнения условий договора, предусмотренных его условиями штрафных санкций, взыскании судом с ответчика судебной неустойки, указанный срок является наиболее целесообразным для реализации всех необходимых условий исполнения решения суда и наиболее полно отвечает балансу интересов сторон.

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Ширяевой Ольги Андреевны к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа удовлетворить частично.

Возложить на публичное акционерное общество «Россети Сибирь» обязанность в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающего устройства электрической энергии дома, расположенного по адресу: <адрес>А в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Ширяевой Ольги Андреевны неустойку в размере 7 507 рублей 50 копеек за период с 20 октября 2022 года по 19 июля 2023 года, денежную компенсацию морального вреда в сумме 2 000 рублей, штраф в размере 4 753 рубля 75 копеек, а всего 14 261 рубль 25 копеек.

Взыскивать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Ширяевой Ольги Андреевны неустойку с 20 июля 2023 года по день фактического исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года в размере 27 рублей 50 копеек за каждый календарный день.

В случае неисполнения в установленный срок решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Ширяевой Ольги Андреевны судебную неустойку в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждый календарный день, начиная со следующего дня после истечения установленного срока для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору № 20.2400.4109.22 от 19.04.2022 года и по день фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части исковых требований Ширяевой Ольги Андреевны к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о взыскании денежной компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 1 000 рублей.

Решение может быть обжаловано через Уярский районный суд в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия судом мотивированного решения.

Председательствующий:                                                                            О. В. Привалов

Мотивированное решение изготовлено 24 июля 2023 года.

Копия верна: судья