Решение от 14.12.2020 по делу № 2-4473/2020 от 19.10.2020

2-4473/20

64RS0046-01-2020-006908-39

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 декабря 2020 года                             г. Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Ивакиной Е.А.,

при секретаре Филатовой Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Саратове гражданское дело по иску Беляева Э.Е. к Земскову Д.С. о взыскании неустойки по договору подряда,

установил:

истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит: взыскать с Земскова Д.С. в пользу Беляева Э.Е. неустойку за период с 23.01.2020 г. по 12.10.2020г. в размере 52 800руб., взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 784руб., указав, что 09 сентября 2018 г. между истцом и ответчиком заключен договор на разработку сайта, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства за обусловленное между сторонами вознаграждение осуществить разработку сайта в сети Интернет и передать истцу. Истцом во исполнение условий договора ответчику перечислены денежные средства в размере 50000 рублей. В соответствии с условиями договора, работа ответчиком должна была быть передана не позднее 17 ноября 218 г., однако работы до настоящего времени ответчиком не исполнены, истцу не переданы. 10.03.2020г. решением Ленинского районного суда г.Саратова взыскана с ответчика в его пользу неустойка за период с 18.11.2018г. по 22.01.2020г. в размере 41 800руб.

Истец, ответчик в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены, истец просит рассмотреть дело в его отсутствие, выразил согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, с учетом не явки ответчика, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

В силу ст.46 Конституции РФ каждому гарантируется свободная защита его прав и свобод

Согласно ст.11 ГК РФ защита нарушенных прав осуществляется судом.

На основании ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно взятым на себя обязательствам. В силу п.4 данной статьи условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом и иными правовыми актами.

На основании ст.422 ГК РФ Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч.1 ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании ч.1 ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Статья 715 ГК РФ предусматривает, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ч.3 ст.450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считаемся расторгнутым или измененным.

На основании ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно ч. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Судом установлено, что 09 сентября 2018 г. между истцом и ответчиком заключен договор на разработку сайта, по условиям которого (п. 1.1) ответчик принял на себя обязательства за обусловленное между сторонами вознаграждение осуществить разработку сайта в сети Интернет и передать истцу.

Истцом во исполнение условий договора ответчику перечислены денежные средства в размере 50000 рублей, что подтверждается чеком операций осуществленных через систему «Сбербанк Онлайн» и не оспаривалось ответчиком в судебном заседании при рассмотрении дела №2-718/20.

В соответствии с условиями договора, работа ответчиком должна была быть передана не позднее 17 ноября 218 г. (раздел 2 договора), однако работы до настоящего времени ответчиком не исполнены, истцу не переданы, в связи с чем истец для защиты своих прав вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.

Согласно п. 6.2 Договора за несоблюдение сроков исполнитель оплачивает заказчику неустойку в размере 0,2 % от общей суммы подряда за каждый день просрочки.

Решением Ленинского районного суда г.Саратова от 10.03.2020г. постановлено:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с Земскова Д.С. в пользу Беляева Э.Е. неустойку за период с 18 ноября 2018 г. по 22 января 2020 г. в размере 41800 рублей, а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 2427 рублей 72 копейки.

В удовлетворении остальной части требований Беляева Э.Е. – отказать.

Решение суда вступило в законную силу, 24.04.2020г. исполнительный лист выдан взыскателю.

    Поскольку судом установлено нарушение сроков передачи результатов работы заказчику с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 23.01.2020г. по дату заявленную истцом – 12.10.2020г.

    Расчет произведенный истцом, согласно которому размер неустойки составляет 52 800 руб., проверен судом, не оспорен ответчиком и является верным.

При этом суд находит неустойку в размере предусмотренном договором несоответствующей последствиям нарушения обязательства и подлежащей снижению до 0,1%, т.е. до 26 400 руб.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом требований, следовательно, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать расходы по оплате госпошлины в размер 2427 рублей 72 копейки, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 23.01.2020 ░. ░░ 12.10.2020░. ░ ░░░░░░░ 26 400 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 992 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 21 ░░░░░░░ 2020 ░░░░.

░░░░░