Решение по делу № 2-5442/2022 от 08.09.2022

Дело №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Ногинский городской суд <адрес> в составе судьи Новиковой А.Е., с участием представителя истца Потолова Ю.В., ответчика ИП Кукушкина Д.А., при секретаре Сентюриной С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лебедевой И. А. к индивидуальному предпринимателю (далее – ИП) Кукушкину Д. А. о расторжении договора подряда,

УСТАНОВИЛ:

Лебедева И.А. обратилась в суд к ИП Кукушкину Д.А. и просит расторгнуть договор подряда, заключенный сторонами ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика сумму, оплаченную по договору подряда в размере 3015930 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 3015930 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 3065930 рублей, судебные расходы в размере 18280 рублей.

В судебном заседании от сторон в лице представителя истца и ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, согласно которому: стороны признают факт того, что между ними заключен договор подряда от 11

апреля 2022 года, регулирующий правоотношения, возникшие ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являются выполнение ИП Кукушкиным Д.А. в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> Б, работ по изготовлению и монтажу кухонного гарнитура, острова для большого помещения – кухни №, изготовлению и монтажу кухонного гарнитура для маленького помещения - кухни №, изготовлению и монтажу дверей в количестве 21 штука, изготовлению и установке доборов и наличников для дверей в количестве 21 комплект, изготовлению и монтажу порталов в количестве 2 штуки и каминной полки в количестве 1 штука, изготовлению и монтажу окантовки радиаторов в количестве 26 комплектов. Стороны подтверждают, что денежные обязательства по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ исполнены Лебедевой И.А. в полном объеме, пересмотру и пересчету не подлежат. Индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ завершить работы по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Все необходимые работы индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. выполняет из материалов и комплектующих, закупленных им самостоятельно с использованием своего оборудования и своими силами. Обязательства, указанные в пункте 3 настоящего мирового соглашения, будут считаться исполненными в полном объеме после подписания сторонами акта выполненных работ. Индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплачивает затраты в размере 100 000 рублей, понесенные Лебедевой И. А. для восстановления своих прав и законных интересов. Денежные средства в размере 100 000 рублей передаются Кукушкиным Д.А. представителю Лебедевой И. А. - адвокату Потолову Ю. В. в помещении КАМО «Подмосковная коллегия адвокатов» по адресу: <адрес>, пом.6. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим мировым соглашением, с Кукушкина Д. А. в пользу Лебедевой И. А. взыскивается сумма, оплаченная Лебедевой И. А. по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 015 930,00 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 015 930,00 рублей. Стороны определили, что судебные расходы, в размере 18 280 рублей, оплаченные Лебедевой И. А. при подаче искового заявления в суд, взыскивается с Кукушкина Д. А..

Письменное мировое соглашение сторон приобщено к материалам дела, разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах всех сторон, и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы других лиц, у суда есть все основания для его утверждения и прекращения производства по делу.

Руководствуясь ст. ст. 224,225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между Лебедевой И. А. и ИП Кукушкиным Д. А., по которому:

1. Стороны признают факт того, что между ними заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующий правоотношения, возникшие ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являются выполнение ИП Кукушкиным Д.А. в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> Б, работ по изготовлению и монтажу кухонного гарнитура, острова для большого помещения – кухни №, изготовлению и монтажу кухонного гарнитура для маленького помещения - кухни №, изготовлению и монтажу дверей в количестве 21 штука, изготовлению и установке доборов и наличников для дверей в количестве 21 комплект, изготовлению и монтажу порталов в количестве 2 штуки и каминной полки в количестве 1 штука, изготовлению и монтажу окантовки радиаторов в количестве 26 комплектов.

2. Стороны подтверждают, что денежные обязательства по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ исполнены Лебедевой И.А. в полном объеме, пересмотру и пересчету не подлежат.

3. Индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. принимает на себя обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ завершить работы по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Все необходимые работы индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. выполняет из материалов и комплектующих, закупленных им самостоятельно с использованием своего оборудования и своими силами.

4. Обязательства, указанные в пункте 3 настоящего мирового соглашения, будут считаться исполненными в полном объеме после подписания сторонами акта выполненных работ.

5. Индивидуальный предприниматель Кукушкин Д. А. в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплачивает затраты в размере 100 000 рублей, понесенные Лебедевой И. А. для восстановления своих прав и законных интересов. Денежные средства в размере 100 000 рублей передаются Кукушкиным Д.А. представителю Лебедевой И. А. - адвокату Потолову Ю. В. в помещении КАМО «Подмосковная коллегия адвокатов» по адресу: <адрес>, пом.6.

6. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим мировым соглашением, с Кукушкина Д. А. в пользу Лебедевой И. А. взыскивается сумма, оплаченная Лебедевой И. А. по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 015 930,00 рублей, неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 015 930,00 рублей.

7. Стороны определили, что судебные расходы, в размере 18 280 рублей, оплаченные Лебедевой И. А. при подаче искового заявления в суд, взыскивается с Кукушкина Д. А..

Производство по гражданскому делу по иску Лебедевой И. А. к ИП Кукушкину Д. А. о расторжении договора подряда прекратить, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья: А.Е. Новикова