Решение по делу № 2-2909/2024 от 05.08.2024

Дело № 2-2909/2024

76RS0024-01-2024-003437-33

            Р Е Ш Е Н И Е

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        29 октября 2024 года                                                                                                        г.Ярославль

    Фрунзенский районный суд г.Ярославля в составе:

    председательствующего судьи Любчик Т.А.,

    при секретаре Забавиной Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Крестелевой Анны Юрьевны к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки,

        у с т а н о в и л:

Крестелева А.Ю. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго», в котором просила обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца по адресу: <адрес> в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскать с ответчика судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 500 руб. за каждый календарный день просрочки, неустойку за нарушение срока исполнения обязательства по договору в размере 8792 руб. 96 коп., компенсацию морального вреда 50000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя 33000 руб., штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы. В обоснование иска указано, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. между истцом и ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго») был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № НОМЕР. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора, Установленный договором № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек 22.06.2024 г. Таким образом, ПАО «Россети Центр» в установленный срок (до 22.06.2024 г.) не исполнило обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Крестелевой А.Ю. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. истец обратилась к ответчику с претензией. Однако, до настоящего времени мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организации не выполнены, ответа на претензию не поступило. Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания. Согласно п.17 договора на технологическое присоединение к электрическим сетям № НОМЕР, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 % общего размера платы за каждый день просрочки. За нарушение срока исполнения обязательства по договору с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 23.06.2024 г. по 02.08.2024 г. в размере 8792 руб. 96 коп. Принимая во внимание, что до настоящего времени условия договора об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены истец с учетом обязательств и последствий нарушения считает необходимым определить размер судебной неустойки в размере 500 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда.

В судебном заседании представитель истца Крестелевой А.Ю., действующий по доверенности Мохов А.В., исковые требования поддержал, пояснил, что обязанность по технологическому присоединению ответчиком до настоящего времени не исполнена.

Ответчик ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго» в судебное заседание представителя не направил, извещен надлежаще. Ранее от представителя филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в материалы дела поступил письменный отзыв на иск, в котором указано, что требуемый истцом срок осуществления мероприятий необоснован и является недостаточным для осуществления мероприятий по технологическому присоединению. В настоящее время на исполнении у филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» находится 2416 договоров технологического присоединения. Причинами задержки исполнения договоров является большая нагрузка на производственный персонал, связанная с выполнением мероприятий, направленных на снижение аварийности, а также выполнением обязательств в рамках технологического присоединения, несоответствие количества персонала количеству договоров об осуществлении технологического присоединения. Работы по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению носят масштабный характер, требуют привлечения большого количества специалистов, а также использования специальной техники для осуществления строительных работ. При таких обстоятельствах соответствующим балансу интересов сторон будет являться срок 3 месяца со дня вступления решения суда в законную силу. По мнению представителя, договор на технологическое присоединение к электрическим сетям был заключен не 22.12.2023 г., а 25.12.2023 г., в связи с чем, расчет неустойки должен производиться с 26.06.2024 г. Также, представитель просил о применении ст.333 ГК РФ и уменьшении по всем позициям заявленных требований (л.д.27-32).

         Суд полагает, что ответчик ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго», являющийся стороной по делу, и получивший первое судебное извещение по рассматриваемому делу, обязан самостоятельно отслеживать информацию о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи, что согласуется с положениями ч.2.1 статьи 113 ГПК РФ.

Третье лицо Межрегиональное УФАС России по Ярославской области и Костромской области в судебное заседание представителя не направило, извещено надлежаще.

В силу ч.1 ст.167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников судебного разбирательства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила № 861), определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее – энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее – технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Согласно пункту 8 Правил № 861 для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

В пунктах 9, 10 Правил № 861 перечислены сведения, которые должны быть указаны в заявке в зависимости от конкретных условий, и приведен перечень документов, прилагаемых к заявке.

В соответствии с пунктом 11 Правил № 861 сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Пунктом 14 Правил № 861 выделена специальная категория заявителей: физические лица, которые направляют заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 15 Правил № 861 в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с пунктом 19 Правил № 861 в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или едином портале (далее – личный кабинет заявителя).

Согласно пункту 105 Правил № 861 в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя: условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; счет на оплату технологического присоединения по договору; подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В соответствии с пунктом 106 Правил № 861 заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной.

В соответствии с пунктом 108 Правил № 861 результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии(мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии(мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 г., уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям – документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, и подтверждающий технологическое присоединение к электрическим сетям вустановленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.

Из материалов дела следует и установлено судом, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. филиал ПАО «Россети Центр»- «Ярэнерго» письмом № НОМЕР направил в адрес Крестелевой А.Ю.: договор № НОМЕР об осуществлении технологического присоединения, технические условия для присоединения к электрическим сетям № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. (приложение № 1 к договору). В указанном письме Крестелевой А.Ю. сообщалось, что плата за технологическое присоединение составляет 85785 руб. (д.д.9-17).

По условиям Договора № НОМЕР об осуществлении технологического присоединения с Крестелевой А.Ю. (пункт 21) договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Согласно п.12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

В соответствии с чеком по операции <данные изъяты> ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. Крестелевой А.Ю. внесена плата в размере 85785 руб. за услуги по договору технологического присоединения, в назначении платежа указано: оплата по счету № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. за услуги тех.присоединения (л.д.18).

Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения № НОМЕР заключен ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.

В соответствии с пунктами 1, 5 договора № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети-Центр «Ярэнерго») принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Установленный договором № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. и пунктом 16 Правил № 861 срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек 22.06.2024.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что ответчик в установленный по договору с истцом срок (до 22.06.2024) не исполнил обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Крестелевой А.Ю.

Дополнительное соглашение к договору № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. о продлении срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению не заключалось, обязательства по договору технологического присоединения обществом не исполнены до настоящего времени.

Факт нарушения установленного договором срока, исходя из отзыва, ответчиком не оспаривается.

При таких обстоятельствах на ответчика суд возлагает обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Крестелевой А.Ю. по адресу: <адрес>, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу.

Оснований для установления срока исполнения решения большей продолжительности суд не усматривает, считая данный срок достаточным для осуществления технологического присоединения.

Согласно п.1 ст.308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п.1 ст.330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст.304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п.2 ст.308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п.1 ст.330, ст.394 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Суд считает необходимым удовлетворить требование о взыскании судебной неустойки, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, длительности неисполнения ответчиком установленной договором обязанности по осуществлению технологического присоединения, установив размер судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в части возложения обязанности по осуществлению технологического присоединения в размере 500 руб. в день за каждый день просрочки.

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку факт нарушения права истца как потребителя действиями ответчика судом установлен, основания для компенсации морального вреда в рассматриваемом случае имеются.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, степень причиненных истцу нравственных страданий, принципы разумности и справедливости, суд считает, что с ответчика следует взыскать компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.

Подпунктом «в» пункта 16 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» на случай неисполнения обязательства по договору о технологическом присоединении установлена неустойка, равная 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Из иска следует, что истцом заявлено о взыскании неустойки за период с 23.06.2024 г. по 02.08.2024 г. в размере 8792 руб. 96 коп. (85785 х 0,25 % х 41).

Проверив расчет суд усматривает, что в целом расчет выполнен верно, но имеется описка. Исходя из расчета суда неустойка за период с 23.06.2024 г. по 02.08.2024 г. составит 8792 руб. 86 коп. (85785 х 0,25 % х 41).

С учетом периода просрочки, размера неустойки, оснований для применения ст.333 ГК РФ не усматривается.

    О требованиях потребителя ответчику было известно до предъявления иска в суд, что подтверждается имеющейся в деле претензией (л.д.19-20). До настоящего времени законные требования истца ответчиком не удовлетворены, что в соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» является основанием для взыскания с ответчика штрафа.

    Размер штрафа составляет 9396 руб. 43 коп., оснований для его снижения не усматривается.

В связи с удовлетворением исковых требований на основании ст.ст.98, 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат возмещению судебные расходы.

Факт несения расходов на оплату услуг представителя в сумме 33000 руб. подтвержден квитанциями об оплате (л.д.50).

При определении размера судебных расходов на оплату услуг представителя суд учитывает степень сложности дела, объем оказанной представителем правовой помощи, в том числе, количество и длительность судебных заседаний с участием представителя, требования разумности. Суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 25000 руб.

Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска была освобождена, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. С ответчика в бюджет следует взыскать государственную пошлину в сумме 1000 руб., из них по имущественным требованиям 400 руб., по неимущественным требованиям (о компенсации морального вреда и о возложении обязанности) - 600 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Крестелевой Анны Юрьевны (паспорт: <данные изъяты>) к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» (ИНН <данные изъяты>) удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Крестелевой Анны Юрьевны по адресу: <данные изъяты> к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г. об осуществлении технологического присоединения в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в пользу Крестелевой Анны Юрьевны судебную неустойку на случай неисполнения решения в части осуществления технологического присоединения в установленный судом срок в размере 500 руб. за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения решения суда в указанной части.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в пользу Крестелевой Анны Юрьевны неустойку в размере 8792 руб. 86 коп., компенсацию морального вреда 10000 руб., штраф в размере 9396 руб. 43 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя 25000 руб.

    В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в бюджет городского округа г.Ярославль государственную пошлину в сумме 1000 руб.

    Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

              Судья                                    Любчик Т.А.

    м.р. 07.11.2024 г.