Решение по делу № 2-522/2023 от 06.02.2023

Дело № 2-522/2023

УИД 02RS0008-01-2023-000301-95

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 апреля 2023 года                             с. Усть-Кокса

Усть-Коксинский районный суд Республики Алтай в составе:

председательствующего судьи         Шатиной С.Н.,

при секретаре                     Гороховой Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Клепиковой Л.П. к ПАО «Россети Сибирь» о восстановления статуса заявки, признании договора заключенным, о возложении обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановки, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Клепикова Л.П. обратилась в суд с иском (с уточнением требований в порядке ст. 39 ГПК РФ) к ПАО «Россети Сибирь» об обязании в течение одного дня с момента вступления решения суда в законную силу восстановить статус заявки от ДД.ММ.ГГГГ № как действующей и актуальной, признании договора на подключение к электросетям заключенным, обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, взыскании компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ответчиком заключен договор на технологическое присоединение №, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение жилого дома по адресу: <адрес>. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев. ФИО1 обязательства оплате исполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена уступка права договора аренды истцу. В 2021 г. истцом завершено строительство жилого дома, ДД.ММ.ГГГГ истцом земельный участок приобретен в собственность. Истец и ее сын неоднократно обращались в сетевую организацию с просьбой осуществить технологическое подключение к электросетям жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с новой заявкой на подключение, внесла оплату в сумме 550 рублей. Ей поступило уведомление, что готовится проект договора и технические условия. ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику и подписала договор. ДД.ММ.ГГГГ истцу поступило уведомление, что заявка аннулирована.

Истец Клепикова Л.П. и ее представитель Сахарова Е.М. в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в иске, дополнительно пояснив, что в личном кабинете счет на оплату ДД.ММ.ГГГГ не был выставлен сетевой организацией, реквизиты для оплаты Клепикова Л.П. получила ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении и сразу же оплатила, что подтверждается чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» Куранаков Д.В. в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, представил письменный отзыв, в котором указал на отсутствие финансовой возможности осуществления технологического подключения, а также на отсутствие доказательств несения физических и нравственных страданий в результате действий ответчика. Просил применить срок исковой давности в отношении требований истца о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

Представитель третьего лица ПО ГАЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица.

Выслушав стороны, допросив свидетеля, изучив материалы дела, оценив имеющиеся по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В силу пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со статьей 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (п. 6 Правил).

Согласно пп. «в» п. 7 Правил № 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО МРСК Сибири (после реорганизации - ПАО «Россети Сибирь») заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ.

Приложением к договору являются технические условия для присоединения к электрическим сетям, срок действия которых составляет два года со дня заключения договора.

Техническими условиями предусмотрено, что сетевая организация осуществляет строительство ВЛ-04 до границ участка заявителя, заявитель осуществляет разработку проекта энергоснабжения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Внесение платы заявителем осуществляется в течение десяти календарных дней с даты заключения договора (п. 11 договора).

Пунктом 6 Договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; осуществить проверку выполнения заявителем технических условий, провести с участием заявителя осмотр; осуществить фактическое присоединении и составить соответствующий акт.

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению; надлежаще исполнить обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре, подписать акты (п. 8 договора).

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ исполнено обязательство со стороны заявителя по оплате в размере 550 рублей, что не оспорено представителем ответчика.

С учетом сроков, установленных договором, стороны должна была исполнить обязательства по договору не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Исходя из разъяснений, изложенных в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

В ходе рассмотрения настоящего дела факт неисполнения ответчиком договорных обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нашел свое подтверждение.

Вместе с тем, истцом также не представлено доказательств исполнения технических условий и уведомления об этом сетевой организации, при этом показания свидетеля ФИО1 не могут являться допустимым доказательством в силу п. 8 заключенного договора.

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора, т.е. срок их действия окончился ДД.ММ.ГГГГ Действие технических условий не продлевалось, новые технические условия не выдавались. Срок исполнения технических условий допущен обеими сторонами. Неисполнение сетевой организацией обязанностей по договору не освобождает заявителя от исполнения принятых им на себя обязательств.

Поскольку наличие действующих технических условий является непременным условием осуществления технологического присоединения, то по истечении срока действия технических условий выполнение мероприятий по технологическому присоединению перестает быть юридически возможным и правомерным. При таком положении, возложение на ответчика обязанности совершить технологическое присоединение по недействующим техническим условиям, не отвечает критерию исполнимости, следовательно, правовые основания для возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение в соответствии договором от ДД.ММ.ГГГГ и недействующими техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Клепиковой Л.П. заключен договор уступки права требования по договору аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ истец Клепикова Л.П. является правообладателем земельного участка.

Пунктом 103 Правил технологического присоединения (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) предусмотрено, что договор между сетевой организацией и заявителями заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. При этом в силу пункта 104 наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

В соответствии с абз. 13 п. 15 Правил (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

ДД.ММ.ГГГГ Клепиковой Л.П. на Портале-ТП.рф оформлена заявка № на технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: <адрес>.

В силу пункта 105 Правил N 861 (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или едином портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала) в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя): условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей; счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию); в отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил, - проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. В случае если заявителем выступает физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, гарантирующий поставщик обеспечивает размещение в личном кабинете потребителя наименования и платежных реквизитов гарантирующего поставщика, а также информации о номере лицевого счета заявителя. В указанном случае договор, обеспечивающий продажу электрической энергии на розничном рынке (договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации), признается заключенным со дня размещения сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны сетевой организации, в личном кабинете потребителя. В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация обязана его зарегистрировать и сообщить заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, определяемый в соответствии с едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. Сетевая организация обязана информировать заявителя на протяжении всей процедуры технологического присоединения о размещении в личном кабинете документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также обеспечить гарантирующему поставщику доступ к личному кабинету заявителя в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, у которого он намеревается приобретать электрическую энергию, а также к личным кабинетам заявителей, указанных в пунктах 13(2) - 13(5) настоящих Правил.

Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить указанный счет. Сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обязана уведомить об этом субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил. В случае несоблюдения заявителем обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, заявка аннулируется, о чем сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, обязана уведомить субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (п. 106 Правил).

Согласно скриншоту сайта Портал-ТП.рф по заявке № на технологическое присоединение объекта, ДД.ММ.ГГГГ заявка Клепиковой Л.П. принята в работу, проект договора размещен в личном кабинете заявителя ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ заявителем Клепиковой Л.П. произведена оплата по договору в размере 550 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заявка аннулирована по причине неоплаты счета в течение 5 дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату присоединения (п. 106 Правил), то есть по истечении 96 дней после оплаты.

Сетевой организацией допущено нарушение срока рассмотрения заявки Клепиковой Л.П., что послужило основанием для привлечения заместителя директора филиала - директора ПО «Горно-Алтайские электрические сети» ФИО2 к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях и вынесения представления в отношении данного должностного лица прокурором Усть-Коксинского района.

При этом на момент поступления оплаты сетевой организацией заявка в установленные в п. 106 Правил сроки не была аннулирована, являлась актуальной. Более того, доказательств выставления сетевой организацией счета на оплату ДД.ММ.ГГГГ материалы дела не содержат.

Таким образом, у сетевой организации ДД.ММ.ГГГГ оснований для аннулирования заявки Клепиковой Л.П. не имелось.

Пунктом 3 Правил N 861 в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правовых отношений, определено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии со ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В данном случае, заявка Клепиковой Л.П. от ДД.ММ.ГГГГ являлась офертой, а направление ей проекта договора и технических условий – акцептом сетевой организации на заключение договора технологического присоединения. Цена договора и другие его существенные условия определены были определены проектом (акцептом) договора, а также регулируются Правилами №861, соответственно, договор между сторонами был заключен. Оснований для его расторжения, а также признания заявки (оферты) Клепиковой Л.П. аннулированной, при исполнении заявителем обязательств по оплате, пусть и с нарушением срока, не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу, что договор между сторонами является заключенным, ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены, неисполнение обязательств со стороны ответчика не связано с действиями истца, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Установив указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований истца о признании заявки на технологическое присоединение актуальной, а договора заключенным, а также об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд полагает возможным установить срок для исполнения возложенных на ответчика обязанностей с учетом объема работ, необходимых для технологического присоединения, в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

На основании ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда возлагается судом на нарушителя в случае, если его действиями нарушаются личные неимущественные права гражданина, либо в других случаях, предусмотренных законом. Моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (п.2 ст.1099 ГК РФ).

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушениями его прав потребителя со стороны ПАО «Россети Сибирь», суд признает сумму компенсации морального вреда в размере 15000 рублей соответствующей требованиям разумности и справедливости, и взыскивает ее с ответчика в пользу истца.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку суд пришел к выводу о взыскании в пользу истца компенсация морального вреда в размере 15000 рублей, то ответчиком подлежит уплате штраф в размере 7500 рублей, что составляет 50% от взысканной в пользу потребителя суммы.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

С ответчика на основании пп. 1, 3 п. 1 ст. 333.19, пп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей за требование неимущественного характера о признании договора заключенным, заявки актуальной и возложении обязанности, 300 рублей за требование о компенсации морального вреда, которая должна быть уплачена в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда (пп. 1 п. 1 ст. 333.18 Налогового кодекса РФ).

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Клепиковой Л.П. к ПАО «Россети Сибирь» о восстановлении статуса заявки, признании договора заключенным, о возложении обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановки, взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН №) восстановить статус заявки от ДД.ММ.ГГГГ № как действующей и актуальной.

Признать договор по технологическому присоединению электроустановки, расположенной по адресу: <адрес>, между ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН №) и Клепиковой Л.П. (паспорт <данные изъяты>), заключенным.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановки, расположенной по адресу: <адрес>.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН №) в пользу Клепиковой Л.П. (паспорт <данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, штраф в размере 7500 рублей.

В удовлетворении исковых требований Клепиковой Л.П. о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» компенсации морального вреда в сумме 85000 рублей отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН №) в доход бюджета муниципального образования «Усть-Коксинский район» государственную пошлину в размере 600 рублей, которая должна быть уплачена в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда по следующим реквизитам: получатель УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом), КПП 770801001, ИНН 7727406020, код ОКТМО 84640475, р/сч.: 40102810445370000059 в Отделение ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула, БИК 017003983, к/сч. 03100643000000018500, код бюджетной классификации (КБК): 182 1 08 03010 01 1060 110.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Алтай путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Усть-Коксинский районный суд.

Судья                           С.Н. Шатина

Мотивированное решение суда изготовлено 09 апреля 2023 года.