Решение от 15.11.2022 по делу № 2-2520/2022 от 09.09.2022

63MS0129-01-2021-001818-64

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15 ноября 2022 года г. Самара

Красноглинский районный суд г. Самары в составе: председательствующего Волкова М.В.,

при секретаре судебного заседания Громовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2520/2022 по иску Кирьянова А. А.ча к Тимаеву И. Я. о взыскании расходов на устранение недостатков подрядных работ, встречному иску Тимаева И. Я. о взыскании задолженности по договору подряда

УСТАНОВИЛ:

Кирьянов А.А. обратился в Красноглинский районный суд г. Самары с названным иском, указав, что <дата> заключил с подрядчиком Тимаевым И.Я. договор строительного подряда, по условиям которого последний должен был по заданию заказчика начиная с <дата> в 7 этапов построить двухэтажный жилой дом с мансардой и подвалом по адресу: <адрес>, общей стоимостью работ 3955600 рублей. Истец уплатил аванс в размере 296150 рублей, однако ответчик отказался от выполнения первого этапа работ и стал требовать оплаты работ по устройству полов подвала, что противоречит этапности договора. Истец считает, что ответчик, выполнив часть работ, в нарушение условий договора, необоснованно отказался от продолжения работ, выполнил лишь устройство фундамента с существенными недостатками и <дата> покинул строительную площадку, за что по договору должен уплатить неустойку. Кроме того истцом обнаружена недостача строительного материала на сумму 19000 рублей.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства Кирьянов А.А., уточнив требования, просит суд взыскать с ответчика стоимость экспертизы по определению стоимости выполненных работ в размере 10000 рублей, 232000 рублей стоимость устранения недостатков работ, 19000 рублей стоимость недостающего материала, 1462240 рублей неустойка за период с <дата> по <дата> за прекращение строительных работ, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 20000 рублей.

Тимаев И.Я. обратился в суд со встречным иском к Кирьянову А.А. в котором указал, что последний не доплатил ему 163250 рублей за выполненные по договору подряда работы. В связи с приостановлением выплат, <дата> он, уведомив заказчика, приостановил работы.

В связи с чем, Тимаев И.Я. просит суд взыскать с Кирьянова А.А. задолженность по договору подряда в размере 163 250 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на <дата> в размере 151800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей.

Решением Красноглинского районного суда г. Самары от 07.12.2021 постановлено иск Кирьянова А. А.ича к Тимаеву И. Я. о взыскании расходов на устранение недостатков подрядных работ оставить без удовлетворения.

Встречный иск Тимаева И. Я. о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворить частично.

Взыскать с Кирьянова А. А.ича в пользу Тимаева И. Я. задолженность по договору подряда в размере 60 600 рублей.

В остальной части встречный иск Тимаева И. Я. оставить без удовлетворения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 18.04.2022 решение Красноглинского районного суда г. Самары от 07.12.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кирьянова А. А.ича без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02.08.2022 решение суда первой инстанции и апелляционное определение отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В судебное заседание, назначенное на <дата>, <дата>, <дата> стороны не явились, явку представителей не обеспечили, о причинах неявки суду не сообщили, о времени и месте разбирательства дела извещены надлежащим образом.

Согласно абз. 7 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

Поскольку стороны, не явились в суд по вторичному вызову, первоначальное и встречное исковые заявления подлежат оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 222 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.░░ ░ ░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 222 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░. ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░