Решение по делу № 2-3294/2021 от 28.04.2021

Дело № 2 –3294/2021                                                           07 сентября 2021 года

47RS0006-01-2021-003153-91

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гатчинский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Дубовской Е.Г.

при секретаре Савченковой Н.С.,

        рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании переданных денежных средств в размере 40 952 рубля, неустойки в размере 1% за каждый день просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 028 рублей 32 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 314 рублей 71 копейка, компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, убытков в виде понесенных судебных расходов по оплате юридических услуг в размере 55 000 рублей, по оформлению доверенности в размере 1 900 рублей, упущенной выгоды в размере арендной платы в сумме 40 000 рублей, государственной пошлины в размере 5 104 рубля,

        установил:

ФИО1 обратился в Гатчинский городской суд Ленинградской области с указанным иском к ФИО2

В обоснование заявленных требований указано, что в ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей истцу на праве собственности. Стоимость работ определена в размере 80 000 рублей. По договору истцом были оплачены денежные средства в размере 50 000 рублей. Вместе с тем ответчик не выполнил в установленные в договоре сроки определенные соглашением работы. Истец обращается с иском в суд и просит взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства за минусом понесенных ответчиком расходов по приобретению строительного материала в размере 9 048 рублей, а так же неустойки и компенсировать понесенные убытки, моральный вред.

В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, в связи, с чем в судебном заседании представили текст мирового соглашения, ходатайствовали перед судом о его утверждении.

Суд, выслушав истца и представителя ответчика, ознакомившись с текстом мирового соглашения, приходит к следующему.

Условия мирового соглашения оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по делу, последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220,221 ГПК РФ, разъяснены и понятны, что отражено в тексте мирового соглашения и в протоколе судебного заседания.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, условия мирового соглашения конкретны и понятны, не нарушают права и законные интересы других лиц, руководствуясь ст.ст. 39, 173, п.4 ст. 220, 221 ГПК РФ, суд,

определил:

            Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО1 и ФИО2 по которому:

            Истец ФИО1 отказывается от взыскания требований, заявленных по делу. Истец не имеет претензий к ответчику ФИО2, связанные с предметом спора.

            Истец ФИО1 в день подписания настоящего мирового соглашения обязуется вернуть под расписку имущество ответчика ФИО2, принадлежащее ответчику на праве собственности, находящееся в залоге у истца.

            Ответчик ФИО2 обязуется оплатить истцу ФИО1 в день подписания настоящего мирового соглашения денежные средства в сумме 25 000 рублей в счет предъявленных истцом требований. Оплата по соглашению производится за наличный расчет под расписку.

        Ответчик ФИО2 обязуется в день подписания настоящего мирового соглашения и урегулирования спора сообщить в 53 отделение полиции УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга, что претензий в отношении ФИО1 не имеет и просит не привлекать к ответственности, ввиду примирения. Ответчик обязуется информировать истца о выполнении данного обязательства, посредством направления в адрес истца копий соответствующих документов, выданных следственными органами в установленные сроки.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании переданных денежных средств в размере 40 952 рубля, неустойки в размере 1% за каждый день просрочки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 028 рублей 32 копейки, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 314 рублей 71 копейка, компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, убытков в виде понесенных судебных расходов по оплате юридических услуг в размере 55 000 рублей, по оформлению доверенности в размере 1 900 рублей, упущенной выгоды в размере арендной платы в сумме 40 000 рублей, государственной пошлины в размере 5 104 рубля, прекратить.

Определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья: